COMUNE DI BAGNACAVALLO
Provincia di Ravenna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 101 DEL 27/09/2012
OGGETTO:..LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE VIABILITA' VIA
BONCELLINO INCROCIO VIA GALAVOTTI - ACCORDO
BONARIO.
L’anno 2012 addì ventisette
nel Palazzo Comunale.
del mese di Settembre alle ore 15:00 in Bagnacavallo
Previa l’osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, si sono oggi riuniti i componenti la Giunta Comunale, Signori:
Presente
DESSY GIUSEPPINA
DI MARIA PALMIRO
GIACOMONI MATTEO
ROSSETTI ANGELA
FERRIERI NELLO
ROSSI LAURA
ZANELLI ALFEO
Assessore
Assessore
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Sindaco
Assessore
Constatata la legalità del numero dei presenti, assume la presidenza
la Sig.ra ROSSI LAURA SINDACO
Partecipa il Dott. MINARDI ROMANO Vice Segretario.
ANNOTAZIONI
Pubblicata col. Prot.
N. 5935 del 01/10/2012
S
S
S
S
S
S
S
Oggetto: lavori di ristrutturazione viabilità via Boncellino via Galavotti – accordo bonario
Premesso che:
-con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 15/04/2010 é stato approvato il progetto
esecutivo relativo a lavori di ristrutturazione viabilità Via Boncellino e via Galavotti, dell'importo
complessivo di € 305.00,00, di cui € 237.634,50 a base d'asta per lavori ed € 2.000,00 per oneri
relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso di gara ed € 65.356,50 per somme a disposizione
dell'Amministrazione Comunale
- con determinazione n. 412/2010 del Responsabile del Settore Lavori Pubblici l'appalto dei lavori é
stato affidato all'impresa Zini Elio srl con sede in via Bacchini 2/A Imola (BO), per l'importo netto
di € 194.546,00, come da contratto Rep. Com.le n.. 15644 del 13.12.2010, registrato a Lugo (RA)
in data 3.1.2011, al n. 1 serie 1.1.2011
- con deliberazione della Giunta Comunale. n. 9 del 20/01/2011 é stata approvata una perizia
suppletiva e di variante che non ha comportato maggiori spese rispetto al progetto iniziale, ma una
elevazione dell'importo di contratto di € 57.244,58 per cui il nuovo importo del contratto è stato
rideterminato in € 251.790,58 come da atto di sottomissione sottoscritto dall'impresa appaltatrice
n. 15688 del 12/07/2011 registrato a Lugo il 28/07/2011 n. 66 serie 1;
Considerato che nel corso dei lavori l'appaltatore ha iscritto negli atti contabili le seguenti riserve:
Riserva n. 01 – Quantità art. 1 “scavo a sezione” pari a €. 500,11;
Riserva n. 02 – Quantità art. 4 “misto stabilizzato” pari a €. – 3.408,28;
Riserva n. 03 – Quantità art. 5 “materiale per rilevato” pari a €. 2.503,13
Riserva n. 04 – Diversa lavorazione art. 6 “cordonata stradale h 25” pari a €.1.305,00;
Riserva n. 05 – Diversa lavorazione art. 7 “cordonata stradale h 30” pari a €. 508,68;
Riserva n. 06 – Maggiori quantità art. 10 “pozzetti 50 x 50” pari a €. 487,86;
Riserva n. 07 – Maggiori quantità art. 13 “pozzetti caditoia” pari a €. 1.259,93;
Riserva n. 08 – Maggiori quantità art. 18 “rete elettrosaldata” pari a €. 377,93;
Riserva n. 09 – Maggiore quantità art. 22 “chiusini in ghisa” pari a €. 2.579,07;
Riserva n. 10 – Quantità art. 24 “binder steso a macchina” pari a €. 18.463,50;
Riserva n. 11 – Quantità art. 25 “emulsione e granisello” pari a €. 142,63;
Riserva n. 12 – Quantità art. 30 “segnale verticale circolare dn 60” pari a €. 883,30;
Riserva n. 13 – Quantità art. 32 “segnale verticale rettangolare cm. 60 x 60” pari a €. 963,40;
Riserva n. 14 – Quantità art. 35 “terreno vegetale” pari a €. 1.061,10;
Riserva n. 15 – maggiore quantità art. NP1 “misto cementato” pari a €. 6.845,80;
Riserva n. 16 – maggiore quantità art. 57 “armatura AG3 150 w” pari a €. 770,88;
Riserva n. 17 – Maggiori quantità e prezzo art. NP7 “vaschetta in pvc caditoia”
pari a €. 975,50;
Riserva n. 18 – Quantità e prezzo art. NP4 “formazione di rilevato con terreno proveniente dagli
scavi” pari a €. 3.224,90;
Riserva n. 19 – Quantità e prezzo art. NP5 “taglioasfalto” pari a €. 1.736,69;
Riserva n. 20 – Maggiori quantità e differenza prezzo art. NP6 “sovrapprezzo per demolizione
massicciata stradale” pari a €. 3.233,08;
Riserva n. 21 – nuova lavorazione “preparazione piano di posa” pari a €. 871,50;
Riserva n. 22 – lavori in economia pari a €. 7.624,00;
Riserva n. 23 – Maggiori oneri sicurezza pari a €. 9.509,80;
Riserva n. 24 – Maggiori costi di personale tecnico per mancanza elaborati progettuali pari a €.
11.970,00;
Riserva n. 25 – Maggiori costi di personale per anticipata ultimazione di alcune lavorazioni pari a €.
9.539,20;
Riserva n. 26 – Maggiori oneri a seguito sospensione pari a €. 38.468,00;
Riserva n. 27 – diritto somma a seguito sottoscrizione atto di sottomissione pari a €. 26.815,43;
Riserva n. 28 – mancato utilizzo di materiale depositato in cantiere a seguito variante pari a €.
5.975,00.
Dato atto che con l'ultima riserva sopra indicata, apposta sui documenti contabili in data 07/02/2012
ed esplicitata nei termini di legge in data 22/02/2012, l'importo complessivo delle stesse risulta
determinato in € 155.187,34 e supera pertanto il limite del 10% dell'importo contrattuale dei lavori
di cui all'art. 240, comma 1, Dlgs 163/2006, che disciplina l'istituto dell'accordo bonario;
Visto che il Responsabile del procedimento, nonché Direttore dei lavori , ha valutato l'ammissibilità
e la non manifesta infondatezza di una parte delle riserve, che sono state valutate accoglibili o
parzialmente accoglibili e, dopo avere assunto contatti con l'appaltatore sulle condizioni e i termini
della soluzione, ha formulato una proposta di accordo bonario ex art. 240 Dlgs 163/2006, per
l'ammontare complessivo di €. 13.862,49, comunicata formalmente all'appaltatore con
raccomandata A.R. del 17.5.2012, prot. 3113
Dato atto che l'appaltatore, in data 28.6.2012, con raccomandata A.R. ha comunicato l'accettazione
della proposta di accordo bonario soprarichiamata, per l'importo di € 13.862,49
Visto che. In data 13.9.2012, il Direttore dei lavori ha redatto il Certificato di regolare esecuzione,
che l'appaltatore ha sottoscritto con riserva, richiamando i termini dell'accordo bonario e
richiedendo conseguentemente il pagamento della somma di € 13.862,49
Dato atto che l' importodi € 13.862,49 per soluzione bonaria è disponibile nelle somme a
disposizione dell'amministrazione del quadro economico dell'intervento in oggetto;
Visto l'art. 240 del Dlgs 163/2006
Visti i pareri favorevoli, espressi dal Responsabile del servizio interessato e dal Responsabile di
Ragioneria ai sensi e per gli effetti di cui al 1° comma dell’art. 49 del D.Lgs 18.8.200 n. 267;
All’unanimità di voti palesi;
DELIBERA
-
1) di approvare, per i motivi esposti nelle premesse, lo schema di verbale di accordo bonario,
allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, tra il Comune di Bagnacavallo e l'impresa
Zini Elio srl con sede in via Bacchini Imola (BO), relativo ai lavori di ristrutturazione viabilità via
Boncellino via Galavotti , ai sensi dell'art. 240 del Dlgs 163/2006
-
2) di dare atto che con la firma dell’accordo allegato, l’affidataria Zini Elio srl dichiarerà
esplicitamente di rinunciare ad ogni ulteriore azione, anche giudiziale, in riferimento al
riconoscimento delle somme iscritte sul registro di contabilità con le riserve in premessa richiamate
e, conseguentemente, la stazione appaltante nulla dovrà all'affidataria in ordine alle stesse riserve,
obbligandosi esclusivamente alla corresponsione degli importi derivanti dall’allegato accordo;
3) di dare atto altresì che,per tutto quanto non espressamente disciplinato dall’allegato accordo,
sono pienamente valide ed efficaci tra le parti le pattuizioni contenute nel contratto di appalto di cui
in premessa;
4) di provvedere al pagamento della somma convenuta entro il termine di giorni 59 decorrenti dalla
sottoscrizione dell’accordo, con la precisazione che a decorrere dal sessantesimo giorno, sempre
decorrente dalla sottoscrizione dell’accordo stesso, saranno dovuti all'affidataria, ai sensi dell'art.
240, comma 17 del Dlgs 163/2006. gli interessi al tasso legale;
5) di dare atto che la spesa di € 13.862,49, derivante dall’esecuzione dell’accordo allegato, è
impegnata sul capitolo 9125BO /002 CDR 042 cdg 102 in conto residui 2009 (IMP. 1799/09 SUB
3
6) di aggiornare il quadro economico complessivo dell’opera che risulta il seguente:
Lavori eseguiti dall'Impresa Zini Elio s.r.l. Di Bologna
in base al contratto e perizia suppletiva.
€ 226.244,55
- I.V.A. 10% su lavori
€ 22.624,46
- Quota art. 92 D.Lgs. 163/06
- contributo autorità
€
€
- Espropri
€ 22.500,00
- Rilievi e frazionamenti (det. 130/12)
- spese tecniche e notarili
- Accordo bonario
- I.V.A 10% su accordo bonario
€ 1.635,92
€ 3.000,00
€ 13.862,49
€ 1.386,25
TOTALE SPESA
Importo generale preventivato
Totale spesa
2.312,83
150,00
€ 293.716,50
€ 305.000,00
€ 293.716,50
7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D. Lgs.
267/00.
Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to ROSSI LAURA
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.s MINARDI ROMANO
_________________________________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per
quindici giorni consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, addì ___________________
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. ROMANO MINARDI
_________________________________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
x E’ dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134 D. Lgs. 267/2000)
Esecutiva il giorno ____________________ ai sensi 3° comma dell’art. 134 D.lgs 267/2000
Bagnacavallo, _________________
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. ROMANO MINARDI
_________________________________________________________________________________________________________________
Copia conforme per uso amministrativo.
Lì, __________________
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott. ROMANO MINARDI
COMUNE DI BAGNACAVALLO
(Provincia di Ravenna)
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO
Settore Lavori Pubblici
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE VIABILITA’ VIA BONCELLINO VIA GALAVOTTI
Codice univoco di individuazione dell'intervento CUP. C34E09000070004
Modalità di aggiudicazione: procedura aperta con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa e mediante offerta prezzi unitari.
Affidatario dei lavori: Zini Elio S.R.L. con sede in Bologna Via Guido Reni n. 212
Contratto in data 13/12/2010 repertorio comunale n. 15644 e successivo atto
di sottomissione in data 12/07/2011 repertorio comunale n. 15688.
Importo contrattuale
sottomissione)
€.
251,790,58
(contratto
principale
+
atto
di
Data del verbale di consegna dei lavori in data 18/11/2010 prot. 15613.
Verbale di accordo bonario
(art. 31-bis, legge n. 109/1994 e art. 149 D.P.R. n. 554/1999)
L'anno (2012) duemilaedodici il giorno .................. del mese
di .................. alle ore ......... in Bagnacavallo presso la sede municipale si
sono
costituiti:
per la stazione appaltante Geom. Roberto Torricelli, nato ad Alfonsine (RA) il
30/09/1952, in qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune
di Bagnacavallo C.F. 00257850396 il quale dichiara di agire nel presente atto in
nome, per conto e nell'interesse dell'ente che rappresenta e cioè in esecuzione
del
Decreto
del
Sindaco
prot
N.
18071
del
24/12/2010;
per l'affidataria Zini Elio S.R.L. il Sig. …...............(indicare il rappresentante
dell'affidataria dei lavori).
Premesso:
che nel corso dei lavori l'appaltatore ha iscritto negli atti contabili le seguenti
riserve:
Riserva n. 01 – Quantità art. 1 “scavo a sezione” pari a €. 500,11;
Riserva n. 02 – Quantità art. 4 “misto stabilizzato” pari a €. – 3.408,28;
Riserva n. 03 – Quantità art. 5 “materiale per rilevato” pari a €. 2.503,13
Riserva n. 04 – Diversa lavorazione art. 6 “cordonata stradale h 25” pari a
€.1.305,00;
Riserva n. 05 – Diversa lavorazione art. 7 “cordonata stradale h 30” pari a €.
508,68;
Riserva n. 06 – Maggiori quantità art. 10 “pozzetti 50 x 50” pari a €. 487,86;
Riserva n. 07 – Maggiori quantità art. 13 “pozzetti caditoia” pari a €. 1.259,93;
Responsabile Settore Lavori Pubblici: Geom. ROBERTO TORRICELLI
Settore Lavori Pubblici – Piazza Della Liberta’ 5 – 48012 – Bagnacavallo (RA)
Tel. 0545 280872 Fax 0545 280877 e-mail:[email protected]
COMUNE DI BAGNACAVALLO
(Provincia di Ravenna)
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO
Settore Lavori Pubblici
Riserva n. 08 – Maggiori quantità art. 18 “rete elettrosaldata” pari a €. 377,93;
Riserva n. 09 – Maggiore quantità art. 22 “chiusini in ghisa” pari a €. 2.579,07;
Riserva n. 10 – Quantità art. 24 “binder steso a macchina” pari a €.
18.463,50;
Riserva n. 11 – Quantità art. 25 “emulsione e granisello” pari a €. 142,63;
Riserva n. 12 – Quantità art. 30 “segnale verticale circolare dn 60” pari a €.
883,30;
Riserva n. 13 – Quantità art. 32 “segnale verticale rettangolare cm. 60 x 60”
pari a €. 963,40;
Riserva n. 14 – Quantità art. 35 “terreno vegetale” pari a €. 1.061,10;
Riserva n. 15 – maggiore quantità art. NP1 “misto cementato” pari a €.
6.845,80;
Riserva n. 16 – maggiore quantità art. 57 “armatura AG3 150 w” pari a €.
770,88;
Riserva n. 17 – Maggiori quantità e prezzo art. NP7 “vaschetta in pvc caditoia”
pari a €. 975,50;
Riserva n. 18 – Quantità e prezzo art. NP4 “formazione di rilevato con terreno
proveniente dagli scavi” pari a €. 3.224,90;
Riserva n. 19 – Quantità e prezzo art. NP5 “taglioasfalto” pari a €. 1.736,69;
Riserva n. 20 – Maggiori quantità e differenza prezzo art. NP6 “sovrapprezzo
per demolizione massicciata stradale” pari a €. 3.233,08;
Riserva n. 21 – nuova lavorazione “preparazione piano di posa” pari a €.
871,50;
Riserva n. 22 – lavori in economia pari a €. 7.624,00;
Riserva n. 23 – Maggiori oneri sicurezza pari a €. 9.509,80;
Riserva n. 24 – Maggiori costi di personale tecnico per mancanza elaborati
progettuali pari a €. 11.970,00;
Riserva n. 25 – Maggiori costi di personale per anticipata ultimazione di alcune
lavorazioni pari a €. 9.539,20;
Riserva n. 26 – Maggiori oneri a seguito sospensione pari a €. 38.468,00;
Riserva n. 27 – diritto somma a seguito sottoscrizione atto di sottomissione
pari a €. 26.815,43;
Riserva n. 28 – mancato utilizzo di materiale depositato in cantiere a seguito
variante pari a €. 5.975,00.
 che con l'ultima riserva sopra indicata, apposta sui documenti contabili in
data 07/02/2012 ed esplicitata in data 22/02/2012, l'importo
complessivo delle stesse ha superato il limite del 10% dell'importo
contrattuale dei lavori (art. 240, comma 1 del Dlgs 163/2006);
- che il responsabile del procedimento ha valutato l'ammissibilità e la non
manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento
Responsabile Settore Lavori Pubblici: Geom. ROBERTO TORRICELLI
Settore Lavori Pubblici – Piazza Della Liberta’ 5 – 48012 – Bagnacavallo (RA)
Tel. 0545 280872 Fax 0545 280877 e-mail:[email protected]
COMUNE DI BAGNACAVALLO
(Provincia di Ravenna)
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO
Settore Lavori Pubblici
del
limite
del
valore;
- che il Responsabile del Procedimento nonché Direttore dei lavori, a
seguito di diversi incontri con il Sig. Luca Zini rappresentante
dell'impresa Zini Elio S.R.L. con sede in Bologna Via Guido Reni n. 212 ha
formulato la seguente proposta di accordo bonario:
Le riserve accoglibili o parzialmente accoglibili sono le seguenti:
 Riserva n. 02 – Quantità art. 4 “misto stabilizzato” e Riserva n.
15 art. NP1 “misto cementato”.
La riserva n. 2 formulata dall’Impresa ed esplicitata per l’ammontare di €. 3.408,28 viene calcolata con una differenza di mc. -89,27 di misto stabilizzato
rispetto a quanto inserito nel libretto delle misure.
La riserva n. 15 formulata dall'impresa ed esplicitata per l'ammontare di € +
6.845,80 calcolando con una differenza complessiva di mc. + 105,32 misto
cementato rispetto a quanto inserito nel libretto delle misure.
Da una verifica del pacchetto complessivo della struttura stradale costituita da
misto stabilizzato + misto cementato e tenuto conto delle differenze di quota
relative al piano esistente sulla corsia Via Galavotti lato ovest e sulla corsia Via
Boncellino lato nord il conteggio complessivo dei metri cubi corrisponde a
quello inserito nelle suddette due riserve.
Inoltre da un attenta osservazione della documentazione fotografica risulta
essere presente misto cementato sulla corsia Via Galavotti lato ovest e sulla
corsia Via Boncellino lato nord non risultante dal libretto misure.
Si propone pertanto di accogliere le due riserve per l'ammontare complessivo
così calcolato:
€. 6.845,80 – €. 3.408,28 = + €. 3.437,52
 Riserva n. 08 – Maggiori quantità art. 18 “rete elettrosaldata”
La riserva n. 8 formulata dall’Impresa ed esplicitata per l’ammontare di €.
377,03 viene parzialmente accolta in quanto da ulteriori attente verifiche la
rete risulta sormontata di circa il 15% pertanto si ha:
Kg. 1.476,31 x 15% = Kg. 221, 45 x €./Kg. 1,28 = €. 283,46
 Riserva n. 10 – Quantità art. 24 “binder steso a macchina”
La riserva n. 10 formulata dall’Impresa ed esplicitata per l’ammontare di €.
18.463,50 viene accolta parzialmente:
Sono stati detratti complessivi ql. 461,00 per la miglioria di cui al punto n.7
(busta B offerta tecnica) “ricarica di binder per formazione pendenze sulla sede
stradale attorno alla rotatoria come registrato nel libretto delle misure n. 2 a
pag. 10 contro i ql. 300 stimati dalla ditta per cui si ha una differenza di + ql.
161,00.
Responsabile Settore Lavori Pubblici: Geom. ROBERTO TORRICELLI
Settore Lavori Pubblici – Piazza Della Liberta’ 5 – 48012 – Bagnacavallo (RA)
Tel. 0545 280872 Fax 0545 280877 e-mail:[email protected]
COMUNE DI BAGNACAVALLO
(Provincia di Ravenna)
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO
Settore Lavori Pubblici
Da ulteriori verifiche la bolla n. 3202 del 28/04/2011 relativa al riempimento
avvallamenti in Via Boncellino tratto da semaforo a incrocio Via Minella risulta
non conteggiati per cui vanno aggiunti + ql. 269,00.
Pertanto si ha il seguente conteggio:
ql. 161,00 + 269,00 = ql. 430,00
ql. 430,00 x €./ql. 5,50 = €. 2.365,00 da riconoscere all'appaltatore
 Riserva n. 12 – Quantità art. 30 “segnale verticale circolare dn
60”
La riserva n. 12 formulata dall’Impresa ed esplicitata per l’ammontare di €.
883,30 viene accolta in quanto da ulteriori verifiche i segnali circolari del
diametro cm. 60 posti in opera risultano complessivamente n. 20 e sono
inseriti nella contabilità 4° SAL.
 Riserva n. 13 – Quantità art. 32 “segnale verticale rettangolare
cm. 60 x 60”
La riserva n. 13 formulata dall’Impresa ed esplicitata per l’ammontare di €.
963,60 viene accolta in quanto da ulteriori verifiche i segnali rettangolari cm.
60 x 60 posti in opera risultano complessivi n. 10 e sono inseriti nella
contabilità 4° SAL.
 Riserva n. 17 – Maggiori quantità e prezzo art. NP7 “vaschetta in
pvc caditoia”
La riserva n. 17 formulata dall’Impresa ed esplicitata per l’ammontare di €.
975,50 viene parzialmente accolta in quanto:
da un ulteriore verifica sul sito i suddette vaschette caditoia sono esattamente
n. 5 di dimensioni cm. 40 x 40, n. 21 di dimensioni cm. 45 x 45 e n. 2 di
dimensioni cm. 60 x 60;non corrispondono a quanto contabilizzato pag 18
libretto misure n. 3.
per quanto riguarda il prezzo proposto in riserva, no supportato da nessun
analisi; risulta eccessivo e fuori mercato. Eseguendo l' analisi di detti prezzi
(tenuto conto della modesta quantità e quindi con incidenza notevole del
trasporto) risulta quanto segue:
Vaschetta a caditoia cm. 40 x 40 n. 5 x €. 21,50= €. 107,50
Vaschetta a caditoia cm. 45 x 45 n. 21 x €. 23,50= €. 493,50
Vaschetta a caditoia cm. 60 x 60 n. 2 x €. 26,00= €. 52,00
Sommano
€. 653,00
A dedurre somma contabilizzata
€. 150,00
Resta somma da riconoscere all'appaltatore
€. 503,00
 Riserva n. 18 – Quantità e prezzo art. NP4 “formazione di rilevato
con terreno proveniente dagli scavi”
Responsabile Settore Lavori Pubblici: Geom. ROBERTO TORRICELLI
Settore Lavori Pubblici – Piazza Della Liberta’ 5 – 48012 – Bagnacavallo (RA)
Tel. 0545 280872 Fax 0545 280877 e-mail:[email protected]
COMUNE DI BAGNACAVALLO
(Provincia di Ravenna)
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO
Settore Lavori Pubblici
La riserva n. 18 formulata dall’Impresa ed esplicitata per l’ammontare di €.
3.224,90 viene accolta parzialmente per quanto riguarda la determinazione del
nuovo prezzo precedentemente non concordato.
Dall’analisi allegata si propone per tale lavorazione il prezzo di €./mc. 9,80 si
ha pertanto il seguente conteggio:
mc. 249,468 x €./mc. 9,80
= €. 2.444,79
A dedurre somma contabilizzata
€. 546,33
Resta somma da riconoscere all'appaltatore
€. 1.898,46
 Riserva n. 19 – Quantità e prezzo art. NP5 “taglioasfalto”
La riserva n. 19 formulata dall’Impresa ed esplicitata per l’ammontare di €.
1.736,69 viene parzialmente accolta solo per quanto riguarda il prezzo.
Il prezzo proposto di €./ml. 6,20 è eccessivo non supportato da nessun analisi
e fuori mercato Eseguendo l' analisi di detto prezzo (tenuto conto della
modesta quantità e quindi con incidenza notevole del trasporto) risulta quanto
segue:
ml. 436,70 x €./ml. 4,50 =
€. 1.965,15
A dedurre somma contabilizzata
€. 1.091,75
Resta somma da riconoscere all'appaltatore
€. 873,40
 Riserva n. 20 – Maggiori quantità e differenza prezzo art. NP6
“sovrapprezzo per demolizione massicciata stradale”
La riserva n. 20 formulata dall’Impresa ed esplicitata per l’ammontare di €.
3.233,08 viene parzialmente accolta.
In primo luogo la proposta formulata dalla D.L. è riferita a un sovrapprezzo alla
voce di scavo (Atr. 1) contabilizzato come unità di misura a mc.
Il conteggio eseguito dall’impresa riporta una quantità con unità di misura a
mq. per cui le quantità rilevate poco si distanziano ( D.L. mq. 1.514,30;
Impresa mq. 1.654,19 a seguito correzione lieve errore di calcolo).
Come si può dedurre correttamente dalle misurazioni dello scavo effettuato la
quantità corretta di demolizione massicciata stradale è di mq. 1.514,30.
Per quanto riguarda il prezzo applicato può essere utilizzato come riferimento
l’art. 2 di elenco prezzi “fresatura di pavimentazione stradale” €./mq. 2,33.
Si ritiene pertanto poter accogliere il prezzo proposto di €./mq. 2,08.
Il conteggio che ne deriva pertanto è il seguente:
mq. 1.514,30 x €./mq. 2.08
= €. 3.149,74
A dedurre somma contabilizzata
= €. - 280,15
Resta somma da riconoscere all'appaltatore
€. 2.869,59
 Riserva n. 22 – lavori in economia
La riserva n. 22 formulata dall’Impresa ed esplicitata per l’ammontare di €.
7.624,00 viene parzialmente accolta come esplicitato di seguito:
Responsabile Settore Lavori Pubblici: Geom. ROBERTO TORRICELLI
Settore Lavori Pubblici – Piazza Della Liberta’ 5 – 48012 – Bagnacavallo (RA)
Tel. 0545 280872 Fax 0545 280877 e-mail:[email protected]
COMUNE DI BAGNACAVALLO
(Provincia di Ravenna)
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO
Settore Lavori Pubblici
Nolo autocarro con gru per spostamento container ore 4 x €/ora 75 =
€.
300,00
Per spostamento palo pubblica illuminazione (il nuovo plinto risulta
contabilizzato)
Escavatore con martello ore 6 x €./ora 80,00
= €. 480,00
Manodopera ore 44 x €./ora 38,00
= €. 1.672,00
Sommano lavori in economia
€. 2.452,00
Il valore complessivo di tali riserve parzialmente accoglibili ammonta a €.
14.682,43 .
Tenuto conto che:
la miglioria n. 12 offerta dall'impresa in sede di gara “realizzazione tappeto
d'usura con bitume modificato tipo HARD “Lowal” e 50% di inerte basaltico
sulla rotatoria ed innesti alla stessa” come da grafici non è stata realizzata si
propone, nell'ambito del presente accordo bonario, la detrazione della
differenza di valore economico dei materiali come da calcolo allegato pari a €.
819,94;
L'impresa non ha dato nessuna comunicazione di fine lavori come previsto art.
199 del DPR 207 e che l'ultima lavorazione eseguita riguarda la posa in opera
dei catadiottri (occhi di gatto) avvenuta e documentata il 05/12/2011per cui si
da atto che i lavori risultano ultimati in tale ultima data.
Considerato che il termine contrattuale per dare ultimati i lavori, tenuto conto
della sospensione e dei giorni aggiuntivi accordati nell'atto di sottomissione
della perizia, era il 02/09/2011, risulta un ritardo di giorni 94. Si ritiene,
nell'ambito del presente accordo bonario, la possibile disapplicazione della
penale prevista dall'art. 5 del contratto d'appalto in quanto l'amministrazione
comunale non ha subito danni da tale ritardo.
Pertanto oltre alla somma contabilizzata con il 4° S.A.L. di €. 226.244,55 si
propone l’accordo bonario riconoscendo all’Impresa le seguenti ulteriori somme
(€. 14.682,43 – 819,94) pari a €. 13.862,49 come sopra specificato.
Dopo aver sentito l'affidatario sulle condizioni ed i termini dell'accordo la
stazione appaltante, in data 17/05/2012, con raccomandata A.R. Prot. 3113,
ha inviato proposta motivata di soluzione bonaria per l'importo di euro
13.862,49;
- che l'affidataria dei lavori, con nota del 28.6.2011, ha comunicato di aderire
alla soluzione bonaria prospettata dalla stazione appaltante nella
Responsabile Settore Lavori Pubblici: Geom. ROBERTO TORRICELLI
Settore Lavori Pubblici – Piazza Della Liberta’ 5 – 48012 – Bagnacavallo (RA)
Tel. 0545 280872 Fax 0545 280877 e-mail:[email protected]
COMUNE DI BAGNACAVALLO
(Provincia di Ravenna)
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO
Settore Lavori Pubblici
comunicazione
di
cui
sopra;
- che il responsabile del procedimento ha convocato le parti per la
sottoscrizione del presente verbale.
Tutto ciò premesso sussistendo le condizioni ed i presupposti per l'applicabilità
dell'art. 240 del Dlgs 163/2006, l'affidataria Zini Elio srl accetta l'importo
proposto a saldo e stralcio delle riserve indicate nelle premesse, nella misura di
euro 13.862,49;
Con la firma del presente accordo l'affidataria .Zini Elio srl dichiara
esplicitamente di rinunciare ad ogni ulteriore azione, anche giudiziale, in
riferimento al riconoscimento delle somme iscritte sul registro di contabilità con
le riserve sopra richiamate e, conseguentemente, la stazione appaltante nulla
dovrà all'affidataria in ordine alle stesse riserve, obbligandosi esclusivamente
alla corresponsione degli importi derivanti dal presente accordo.
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo, sono
pienamente valide ed efficaci tra le parti le pattuizioni contenute nel contratto
di
appalto/concessione
di
cui
in
premessa.
La stazione appaltante provvederà al pagamento della somma convenuta entro
il termine di giorni 59 CINQUANTANOVE decorrenti dalla sottoscrizione del
presente accordo, con la precisazione che a decorrere dal sessantesimo giorno,
sempre decorrente dalla sottoscrizione dell'accordo, saranno dovuti
all'affidataria, ai sensi dell' art. 240, comma 17 del Dlgs 163/2006,gli
interessi
al
tasso
legale.
La spesa derivante dall'esecuzione del presente accordo graverà sullo
stanziamento, inserito nel bilancio per l'anno 2009 al capitolo 9125BO/0002).
Il presente accordo sarà sottoposto alle approvazioni di legge.
Letto, approvato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione.
Per l'affidataria
dell'affidataria).
..........................................
(firma
del
rappresentante
Per la stazione appaltante ............................... (firma del rappresentante
della stazione appaltante)
Responsabile Settore Lavori Pubblici: Geom. ROBERTO TORRICELLI
Settore Lavori Pubblici – Piazza Della Liberta’ 5 – 48012 – Bagnacavallo (RA)
Tel. 0545 280872 Fax 0545 280877 e-mail:[email protected]