PEFC/18-21-02/195
COMUNE DI TESERO
PROVINCIA DI TRENTO
Prot. n.
Tesero,
OGGETTO: Invito a gara informale per l’aggiudicazione dell’appalto di lavori forestali
riferiti al trasporto con trattore del legname tagliato ed esboscato dalla
squadra boschiva comunale.
Spett.le impresa boschiva,
la scrivente Amministrazione intende aggiudicare mediante gara informale l’appalto
dei lavori di trasporto legname con macchina operatrice forestale (trattore) dalle località
indicate al successivo punto b) - viabilità forestale secondaria / laterali - fino alla viabilità
forestale principale (strada Baloni - La Peza) comparto Lagorai. Il corrispettivo a ribasso
a base di gara è determinato in € 5,00 al mc. netto (senza corteccia) - (prezzo medio),
oltre agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 0,30 al mc. netto per oneri di
sicurezza generici dell’impresa.
Se interessata, codesta impresa boschiva dovrà far pervenire all’Amministrazione
comunale entro le ore 12.00 del giorno 26 agosto 2015 l’offerta in busta chiusa,
contenente la documentazione di seguito indicata; sulla busta altresì dovrà essere
chiaramente apposta la seguente dicitura “Offerta per trasporto legname con trattore”.
Nell’offerta dovrà essere dichiarato espressamente, pena l’esclusione dalla gara, di
accettare tutte le clausole e le condizioni di appalto previste nella presente lettera di
invito e gli obblighi derivanti dalle normative in materia di sicurezza, previdenza ed
assistenza, nonché gli oneri derivanti dall’ubicazione dei lavori. Unitamente
all’offerta dovrà essere presentata una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del
D.P.R. 445/2000, con cui si attesta:
1) l’iscrizione presso la C.C.I.A.A. con oggetto sociale inerente alla tipologia
dell’appalto;
2) il possesso degli altri requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui
all’allegato XVII del D.Leg. 9 aprile 2008, n. 81;
3) il rispetto delle disposizioni in materia di diritto al lavoro dei disabili, ai sensi
dell’art. 17 della legge 23 marzo 1999, n. 68;
4) che nei confronti dell’impresa non è stato applicato un provvedimento
interdittivo alla contrattazione con la pubblica amministrazione previsto
dall’articolo 14, comma 1, del D.Leg. 9 aprile 2008, n. 81;
5) che nei confronti dell’impresa (se persona giuridica) non è stata applicata
una delle sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2 - lettere a) e c), del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.;
6) la conoscenza dei luoghi dove si eseguiranno i lavori.
Per la formulazione dell’offerta e per le dichiarazioni indicate sopra si consiglia di
utilizzare i modelli allegati alla presente lettera di invito.
L’appalto sarà aggiudicato alle seguenti clausole e condizioni:
a) ai sensi dell’art. 6, commi 2 e 3, del Capitolato d’oneri generali e in applicazione dell’art. 26 del D.Leg. 9 aprile 2008 n. 81, integrato dall’art. 16 D.Lgs.
3/8/2009 n. 106, l’impresa esecutrice del lavoro dovrà attuare tutte le misure di
protezione e prevenzione in riferimento ai rischi specifici dell’attività della
stessa. A tutti gli addetti è fatto obbligo all’utilizzo delle misure protettive
generali e dispositivi di protezione individuale; l’appaltatore dovrà altresì
provvedere a proprie spese per le assicurazioni infortunistiche, previdenziali e
assistenziali per il personale occupato.
b) L’appaltatore dovrà effettuare i singoli trasporti a chiamata del custode forestale
entro il giorno successivo alla stessa, in quanto il trasporto è programmato nei
momenti di necessità e in accordo con la squadra boschiva comunale. Il
legname risulterà temporaneamente depositato in varie località, non distinto per
assortimenti a margine delle strade forestali secondarie denominate “Pian da
l’Orso - Cioca dal Lares / Pertegari / Corde / Barco” nel comparto Lagorai,
viabilità forestali che si snodano singolarmente per uno sviluppo chilometrico
dalla viabilità principale a circa 3 chilometri.
In caso di aggiudicazione l’impresa boschiva dovrà garantire l’inizio dei lavori
entro il 14 settembre 2015. Il termine di ultimazione dei lavori è fissato entro e
non oltre il 30 novembre 2015. Nel caso di ritardi per ciascun viaggio sarà
applicata una penale di € 50,00 (euro cinquanta/00) per giorno di ritardo.
c) Il quantitativo della massa legnosa da trasportare assomma a circa mc. 300,
come risultante dal progetto di taglio di prodotti legnosi denominato “Accidentali
da vento 2015” (parte), legname tagliato ed esboscato dalla squadra boschiva
comunale. L’appalto sarà aggiudicato all’impresa boschiva che avrà proposto il
prezzo unitario più basso in ragione di metro cubo, anche in caso di
presentazione di una sola offerta purché essa indichi il prezzo pari o inferiore a
quello fissato dall’Amministrazione (€ 5,00 al metro cubo / prezzo medio).
Per ulteriori informazioni e sopralluoghi, si prega di rivolgersi ai custodi forestali:
Alberto Volcan e Gabriele Demattio (tel. 348/8515703 - 348/8515708).
Distinti saluti.
Il Segretario comunale
- dott. Dino Defrancesco -
LAVORI DI TRASPORTO DI LEGNAME TONDO
lotto/località
______________________________________
offerta
Il sottoscritto _____________________________________________________________ nato a
____________________________________ il _____________________ in qualità di della
ditta___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________
con
sede
a
___________________________________________________________________ codice fiscale
n. ______________________________ partita IVA n. ___________________________________
Ai fini dell’aggiudicazione dei lavori di trasporto di legname tondo del lotto/località
_______________________________________________ del Comune di Tesero , conscio che, ai
sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa
uso nei casi previsti dal testo unico approvato con detto DPR è punito ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia,
DICHIARA
1)
di accettare tutte le clausole e le condizioni di appalto previste nella lettera d’invito e gli
obblighi derivanti dalle normative in materia di sicurezza, previdenza ed assistenza, nonché
gli oneri derivanti dall’ubicazione dei lavori.
2)
Che l’impresa di cui è rappresentante/titolare per l’esecuzione dell’appalto dei lavori di
trasporto
del
legname
del
lotto/località
________________________________________________________________________
offre il prezzo di € ___________ (EURO _______________________________________)
al metro cubo, esclusi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
(data) ______________________
(firma) ______________________
LAVORI DI TRASPORTO DI LEGNAME TONDO
lotto/località
______________________________________
dichiarazione dei requisiti generali di partecipazione
Il sottoscritto _____________________________________________________________ nato a
____________________________________ il _____________________ in qualità di della
ditta___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________
con
sede
a
___________________________________________________________________ codice fiscale
n. ______________________________ partita IVA n. ___________________________________
Ai fini dell’aggiudicazione / subappalto (se consentito) dei lavori di trasporto di legname tondo del
lotto/località _______________________________________________ del Comune di Tesero ,
conscio che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma
atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal testo unico approvato con detto DPR è punito ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia,
DICHIARA
(dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
1)
Che l’impresa di cui è rappresentante/titolare è iscritta alla C.C.I.A.A. di
____________________ n. iscrizione_______________________ con oggetto sociale
inerente alla tipologia dell’appalto;
2)
Che l’impresa è in possesso degli altri requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui
all’allegato XVII del D.Leg. 9 aprile 2008, n. 81, e in particolare:
- di aver effettuato la valutazione dei rischi e di aver redatto il documento di valutazione dei
rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), oppure di aver redatto l’autocertificazione di
valutazione dei rischi prevista dall'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 81/2008;
- che tutte le macchine, attrezzature, le opere provvisionali che l’impresa utilizzerà nei lavori
oggetto di appalto e i dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori dell’impresa
sono conformi alle disposizioni di cui al decreto legislativo 81/2008;
- che l’impresa ha fornito ai propri lavoratori tutti i dispositivi di protezione individuale
previsti dal decreto legislativo 81/2008;
- che l’impresa ha nominato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, gli
incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendio e di lotta antincendio, di
evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza, del medico competente quando
necessario;
- che per l’impresa è stato eletto il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- che l’impresa ha effettuato la formazione delle figure e del rappresentante indicati sopra,
come previsto dal decreto legislativo 81/2008;
- che i lavoratori che l’impresa impiegherà nei lavori oggetto di appalto sono iscritti al libro
matricole e sono provvisti dell’idoneità sanitaria prevista dal decreto legislativo 81/2008;
- che la posizione contributiva dell’impresa come risultante dal DURC (documento unico di
regolarità contributiva) è regolare.
oppure, se lavoratore autonomo:
- di utilizzare nei lavori oggetto dell’appalto esclusivamente macchine, attrezzature e opere
provvisionali conformi al decreto legislativo 81/2008;
- di utilizzare nei lavori oggetto dell’appalto tutti i dispositivi di protezione individuale previsti
dal decreto legislativo 81/2008;
- di aver effettuato la formazione prevista dal decreto legislativo 81/2008 e di possedere
l’idoneità sanitaria prevista da detto decreto;
- che la propria posizione contributiva come risultante dal DURC (documento unico di
regolarità contributiva)è regolare.
3)
Che l’impresa di cui è rappresentante/titolare è in regola con le disposizioni in materia di
diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 17 della legge 23 marzo 1999, n. 68.
4)
Che nei confronti dell’impresa di cui è rappresentante/titolare non è stato applicato un
provvedimento interdittivo alla contrattazione con la pubblica amministrazione previsto
dall’articolo 14, comma 1 del D. Leg. 9 aprile 2008, n. 81;
5)
Che nei confronti della persona giuridica di cui è rappresentante/titolare non è stata
applicata una delle sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2 lettere a) e c) del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m..
6)
Che l’impresa di cui è rappresentante/titolare è a conoscenza dello stato dei luoghi dove si
eseguiranno i lavori e delle procedure specifiche per la misurazione dei tronchi adottate dal
Comune di Tesero.
marca
da bollo
€ 14,62
(*)
Luogo e data della sottoscrizione del dichiarante : _____________________________
Sottoscrizione del dichiarante : _____________________________________________
Autenticazione della sottoscrizione - in bollo da € 14,62 (*). In alternativa, ai sensi dell’art. 38, comma 3 del
DPR 445 /2000 la sottoscrizione non deve essere autenticata se alla dichiarazione è allegata copia
fotostatica di documento di identità del dichiarante. In tale caso la dichiarazione non è soggetta a imposta di
bollo).
2