Procedimento n. 1358 Anno 2014
PROVINCIA DI GENOVA
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI
SERVIZIO ENERGIA, ARIA E RUMORE
Prot. Generale N. 0119802 / 2014
Atto N. 5227
OGGETTO:
Appalto di servizio per il controllo del rendimento di combustione e dello
stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici nella Provincia di
Genova per il quadriennio 2011 - 2014 - Contratto dal 20/10/2011 al
31/12/2014 assegnato alla Soc. MULTISERVICE S.P.A. di Genova - Proroga al
30 gennaio 2015 per ultimazione dell’attivita’ di ispezione.
In data 23/12/2014 il/la sottoscritto/a BRESCIANINI CECILIA ha adottato il provvedimento Dirigenziale
di seguito riportato.
Visti l’Art. 107, commi 1, 2 e 3 del T.U. “Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, approvato con D.Lgs.
n. 267 del 18-08-2000 e l’Art. 33 dello Statuto della Provincia di Genova;
Visto altresì l’Art. 4, comma 2 del D.Lgs 165/01;
Richiamato il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visti:
l’art. 33 dello Statuto della Provincia di Genova;
l’art. 37 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Richiamati:
la legge 9 gennaio 1991 n.10 recante le norme per l’attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia
di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia ed in
particolare l’art.31 comma 3;
il D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 e ss.mm.ii art. 11 comma 18 recante le norme per la progettazione,
l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei
consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991 n. 10;
il D.lgs. 19 agosto 2005 n. 192 così come modificato dal D.lgs. n. 311 del 29 dicembre 2006 recante
attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia;
il D.P.R. 2 aprile 2009 n. 59 recante il regolamento di attuazione dell’art. 4, comma1, lettere a) e b), del
D.lgs. 19 agosto 2005 n. 192;
il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 recante “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di
esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione
invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma
dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”.
Il D.M. 10 febbraio 2014 recante Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di
efficienza energetica di cui al DPR 74/13;
la L.R. n. 22 del 29.05.2007 recante “Norme in materia di energia” ;
Procedimento n. 1358 Anno 2014
la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 53/128979 del 22/11/2006 “Adempimenti connessi con
l’attuazione del D.lgs. 19 agosto 2005 n. 1921 in materia di impianti termici;
la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 21 / prot. n.
63624 del 27 giugno 2014 di approvazione del nuovo " REGOLAMENTO PER L’ ESECUZIONE DEGLI
ACCERTAMENTI E DELLE ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI AI SENSI DEL
DECRETO LEGISLATIVO 192/05 e ss.mm.ii. - modificato a seguito della pubblicazione del D.P.R. 16
aprile 2013, n.74 - nonché definizione dei criteri transitori nelle more della emanazione delle nuove
disposizioni Regionali;
Premesso che:
sono di competenza della Provincia di Genova, in forza dell’art. 31 comma 3 della legge 9 gennaio 1991
n. 10, della l.r. 18/99 e della l.r. 22/07, i controlli degli impianti termici nei comuni con popolazione
inferiore a 40.000 abitanti;;
Richiamate:
la determinazione dirigenziale n. 7063/139684, del 12/11/2010 con la quale era stato autorizzato
l’affidamento del servizio per il controllo del rendimento di combustione e dello stato di esercizio e
manutenzione degli impianti termici nella Provincia di Genova per il quadriennio 2011 – 2014, mediante
l’esperimento di una procedura aperta da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 83 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, approvando nel
contempo il relativo capitolato speciale d’oneri in atti;
la determinazione dirigenziale n. 7921/156018 del 15/12/2010, con la quale venivano approvati il relativo
bando di gara e le norme di partecipazione, in conformità alla normativa vigente in materia di contratti
pubblici con particolare riferimento all’art. 64, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
la determinazione dirigenziale n. 3372/63032 del 23/05/2011 con la quale veniva affidato il servizio in
oggetto, per il quadriennio 2011 – 2014, in esito a procedura aperta regolarmente esperita, alla Società
MULTISERVICE S.P.A. di Genova, per l’importo contrattuale di € 2.628.691,96#, oneri fiscali esclusi,
derivante dal ribasso del 19,98% sull’importo a base d’asta, con l’osservanza piena ed intera dell’offerta
presentata, nonché del capitolato stesso sulla base del quale era stata indetta la gara;
la determinazione dirigenziale n. 3508/66707 del 31/05/2011 con la quale, per la rettifica di un mero
errore di calcolo, è stato rideterminato l’importo contrattuale in € 2.625.210,87;
Atteso che:
il servizio di cui trattasi è regolato dal contratto di appalto n. 210 di repertorio del 20/10/2011 ed ha
scadenza al 31/12/2014;
Vista:
la domanda presentata alla Provincia di Genova dalla Società MULTISERVICE S.P.A. con pec
prot.n.118379 in data 18/12/2014 riguardante richiesta di proroga alla scadenza contrattuale del
31/12/2014, per l’ultimazione delle attività non effettuate a causa degli eventi di forza maggiore che
hanno investito il territorio del Comune e della Provincia di Genova;
Dato atto che:
nel periodo dal 9 ottobre al 15 novembre 2014 la città di Genova e numerosi comuni del territorio della
Provincia di Genova, sono stati colpiti da un violenti nubifragi di natura eccezionale con conseguenti
esondazioni di corsi d’acqua che hanno determinato ingenti danni, sia ai privati cittadini che alle attività
produttive, industriali, commerciali ed artigianali;
a seguito di tali eventi, sono stati ripetutamente diramati gli stati di “Allerta 2”, che hanno, di fatto,
determinato il blocco della circolazione dei veicoli e la sospensione di molte attività;
Considerato:
Procedimento n. 1358 Anno 2014
di accogliere – per le motivazioni sopra espresse – la richiesta di proroga avanzata dalla Soc.
MULTISERVICE S.P.A. di Genova, per il completamento del servizio di controllo del rendimento di
combustione e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici nella Provincia di Genova,
per l’anno 2014;
DISPONE
Per le motivazioni in premessa indicate:
1. di prorogare al 30 Gennaio 2015 il termine utile per l’esecuzione delle ispezioni sugli impianti termici
stabilite contrattualmente secondo l’art. 4 del C.S.A. ;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Soc. MULTISERVICE S.P.A. di Genova.
Modalità e termini di impugnazione
Contro il presente Provvedimento dirigenziale può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale (T.A.R.) entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento medesimo, ai sensi degli artt. 119 -120
del d.lgs. 104/2010.
Il Dirigente
(D.ssa Cecilia Brescianini)
Attestazione di esecutività
La determinazione dirigenziale è diventata esecutiva, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del TUEL
d.Lgs 267/2000 o dell’art. 77, comma 4, del Regolamento Provinciale sull’ordinamento degli uffici
e dei servizi, dal 23 dicembre 2014
f.to Il Segretario Generale o suo delegato
Genova, li 23 dicembre 2014
Certificato di pubblicazione
La determinazione dirigenziale è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line della Provincia dal
29 dicembre 2014 al 13 gennaio 2015