CITTA’ DI CASTELLAMMARE DI STABIA CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE Piazza Giovanni XXIII, n. 13 – telefono 081.3900301 – fax 0813900318 e.mail: [email protected] Ufficio Affari Generali CAPITOLATO SECIALE D’APPALTO PER LA FORNITURA DI N. 4 MOTOCICLI CON ANNESSO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE, APPOSITAMENTE ALLESTITI AD USO ESCLUSIVO PER LA POLIZIA MUNICIPALE DI CASTELLAMMARE DI STABIA. CIG (17730975ED) CPV (34114200-1) CUP (E89E11001230004) INDICE Capo I - Prestazioni oggetto dell’appalto Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 OGGETTO DELL’APPALTO - NORME REGOLATRICI TERMINI DELLA PRESTAZIONE CARATTERISTICHE DEI MOTOCICLI REQUISITI DEI MOTOCICLI PROTOTIPO MODALITA’ DI CONSEGNA COLLAUDO MOTOCICLI CONSEGNATI MANUTENZIONE MECCANICA RIPARAZIONE DI CARROZZERIA, REVISIONI E BOLLINI BLU PNEUMATICI GESTIONE DEL SERVIZIO PERCORRENZE CHILOMETRICHE SOCCORSO STRADALE CENTRI DI SERVIZIO INDICAZIONI IN RELAZIONE ALL’USO DEI MOTOCICLI ONERI A CARICO DELLE PARTI IMPORTO A BASE DI GARA PROCEDURA PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OFFERENTI - CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE MODALITÀ DI REDAZIONE E PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA Capo II – Clausole contrattuali Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO IMPORTO CONTRATTUALE INVARIABILITA’/REVISIONE DEI CORRISPETTIVI DURATA DEL CONTRATTO EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO CAUZIONE DEFINITIVA CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO SUBAPPALTO RESPONSABILITA’ PERSONALE PAGAMENTI E FATTURAZIONE VIGILANZA E CONTROLLI PENALITA’ ESECUZIONE IN DANNO RISOLUZIONE RECESSO CONTROVERSIE -FORO COMPETENTE RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI STIPULAZIONE CONTRATTO, SPESE, IMPOSTE E TASSE TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 1 CAPO I - PRESTAZIONI OGGETTO DELL’APPALTO ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO - NORME REGOLATRICI Costituisce oggetto del presente Capitolato, la fornitura di n. 4 motocicli di tipo enduro stradale di nuova produzione e immatricolazione - tipo Transalp - appositamente allestiti ad uso esclusivo per la Polizia Municipale del Comune di Castellammare di Stabia, con annessi servizi di assistenza e manutenzione sia ordinaria che straordinaria per ogni motoveicolo per mesi 48 decorrenti dalla data di consegna ovvero per ciascun motociclo nei limiti della percorrenza chilometrica di 50.000 chilometri. I predetti servizi sono connessi ed accessori alla fornitura dei motocicli ed in quanto tali sono prestati dal Fornitore unitamente alla fornitura medesima con relativi oneri a proprio carico, rientranti nel prezzo di aggiudicazione. L’appalto deve essere eseguito con l’osservanza di quanto previsto: Dalla Determina Dirigenziale n. 30 del 21.03.2011; Dal disciplinare di gara; Dal presente capitolato d’appalto; Dalla Legge Regionale della Campania n. 3 del 27 Febbraio 2007; Dalle vigenti norme in materia di gare d’appalto. ART. 2 - TERMINI DELLA PRESTAZIONE La fornitura è costituita di complessivi n. 4 motocicli di tipo enduro stradale tutti della stessa marca e modello, con contrassegni ad uso esclusivo per i servizi di Polizia Municipale, le cui caratteristiche tecniche sono indicate al successivo art. 3 “Caratteristiche dei motocicli” . Il termine di consegna in un’unica soluzione dei motocicli è stabilito in 60 gg. consecutivi e naturali decorrente dalla data di ricevimento dell’ordinativo (90 giorni se in detto periodo ricadono le principali festività o mese di agosto, etc.). L’annesso servizio di assistenza e manutenzione meccanica dovrà essere garantito per ogni motoveicolo per n. 48 mesi decorrenti dalla data di consegna ovvero per ciascun motociclo nei limiti della percorrenza chilometrica di 50.000 chilometri. ART. 3 - CARATTERISTICHE DEI MOTOCICLI I motocicli di tipo enduro stradale, tutti della stessa marca e modello, di nuova produzione e immatricolati successivamente alla data di aggiudicazione della gara, dovranno possedere le caratteristiche tecniche e gli allestimenti minimi di seguito elencati: Caratteristiche tecniche: Motorizzazione quattro tempi bicilindrico Cilindrata minimo 650 massimo 700 centimetri cubici con alimentazione a benzina verde minimo EURO 3 ; Specifiche particolari: a) minimo 800 mm massimo 850 mm b) peso minimo 200 Kg massimo 250 Kg Dotazione minima del motoveicolo: cruscotto con strumentazione illuminata; n. 2 specchietti retrovisori regolabili; cambio meccanico massimo a n. 5 velocità; capacità serbatoio minimo 15 lt. Massimo 20 lt.; lampeggio di emergenza su indicatori di direzione; 2 lampeggiatori anteriori blu motociclistici a luce LED omologati mod. LD350 Sputnik o equivalenti, installati all’esterno del frontale; 1 Asta telescopica con lampeggiatore blu a luce LED/sputnik mod. CO400 Solaris o equivalente; Sirena bitonale elettronica compatta, potenza 60 W omologata, suono Polizia Italia, composta da centralina elettronica e n. 2 altoparlanti al neodimio e completa di supporti con smorzamento vibrazioni; Interruttore di comando multiplo centralizzato su manubrio di tipo motociclare per controllo lampeggiatori e suoni; Kit supporti fissaggio lampeggiatori anteriori, asta telescopica posteriore e n. 2 altoparlanti sirena, realizzati in metallo sagomato e con verniciatura a polveri epossidiche. Kit Decorazione adesiva, con elaborazione per la Polizia Municipale di Castellammare di Stabia, realizzata con pellicola prismatica rifrangente removibile tipo Reflexite o equivalente, conforme alla normativa UNI/ECE104 completa di etichette numeriche identificatrici e stemma comunale; Predisposizione per l’installazione dei vari apparati con creazione di impianto elettrico protetto e indipendente dall’originale motociclo per mantenimento garanzia ufficiale. Utilizzo di materiale elettrico conforme alle normative di sicurezza vigenti; accensione elettronica; sistema frenante ABS; freni a disco sulle ruote anteriori e posteriori; 2 batteria ausiliaria in grado di sopportare il carico dell’equipaggiamento previsto (sirena, lampeggiante e radio) con il motore del motociclo spento, con un’autonomia di almeno 2 ore; bauletto posteriore; Specifiche particolari: omologazione ed immatricolazione, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 93, comma 11 del C.d.S. combinato con il comma 2 dell’art. 246 del Regolamento di attuazione, riportante l’indicazione che il veicolo è destinato esclusivamente a servizio di polizia stradale e con la targatura speciale prevista per la Polizia Locale (circolare del Ministero dei Trasporti del 25/01/2008 prot. n. 7327/23.40.01) Allestimento speciale: I veicoli dovranno essere dotati, a cura e spese della ditta aggiudicataria, della predisposizione dell’impianto radioricetrasmittente (costituito da cavi di collegamento, antenna ed ogni correlato elemento) debitamente omologato a termini della normativa Ministeriale. La posizione della radio e del remoto sarà deciso successivamente in base al modello del motociclo. Ai fini della compatibilità dell’impianto da realizzare, si precisa che le apparecchiature veicolari già in dotazione al Corpo di Polizia Municipale sono di fabbricazione Motorola Modello GM 340. Le soluzioni eventuali saranno le seguenti: 1. Installazione della radio all’interno del bauletto posteriore e remoto installato sul manubrio della moto. Le dimensioni del supporto del remoto e della tromba, da posizionare nella parte anteriore centrale del manubrio, sarà concordato successivamente in funzione del modello di motociclo offerto; 2. Installazione della radio all’interno del bauletto posteriore con il rispettivo remoto. L’installazione del frontalino della radio (remoto), sarà concordato in fase di allestimento. I motocicli dovranno essere di colore bianco, completi di bauletto posteriore, con elaborazione per la Polizia Municipale di Castellammare di Stabia. In caso tale colore non dovesse essere disponibile dal costruttore, dovrà essere prevista la verniciatura bianca con ogni relativo onere a carico dell’aggiudicataria. ART. 4 - REQUISITI DEI MOTOCICLI Con le modalità previste dagli atti di gara dovrà essere fornito idoneo materiale tecnico e illustrativo ufficiale dei motocicli proposti e dei relativi allestimenti, anche riferito a mezzi con caratteristiche di serie. I motocicli dovranno essere “nuovi di fabbrica” ed in perfetta efficienza di meccanica e di carrozzeria, coperti da garanzia del produttore, sollevando l’Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità derivante da difetti di qualità, malfunzionamenti, vizi occulti o palesi, o altre inadempienze. Il fornitore avrà comunque l’obbligo di garantire che i motocicli siano efficienti ed atti all’uso cui sono destinati, fornendo tutti i servizi previsti nel presente capitolato. L’Amministrazione potrà in ogni momento chiedere la sostituzione del motociclo qualora lo stesso abbia richiesto, negli ultimi dodici mesi consecutivi alla consegna, almeno sei interventi di manutenzione straordinaria per malfunzionamenti al motociclo, non dovuti ad incuria del conducente del motociclo, usura ed esclusi quelli resisi necessari per danni originati da sinistri stradali. I motocicli dovranno essere nuovi e di prima immatricolazione. ART. 5 - PROTOTIPO L’aggiudicatario della gara, con congruo anticipo sulla consegna dell’intero quantitativo di motocicli, dovrà consegnare alla Polizia Municipale documentazione fotografica del prototipo del motociclo offerto. Unitamente alla documentazione fotografica del prototipo, dovrà essere presentata una scheda tecnica/certificazione del mezzo fornito. Entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento di quanto sopra, la S. A. darà riscontro scritto circa l’esito del primo collaudo. Nel caso di non conformità del prototipo con le caratteristiche pattuite, entro 10 giorni si dovrà produrre documentazione di un secondo prototipo da sottoporre a collaudo. Si precisa che in assenza di collaudo positivo non si potrà procedere all’emissione dell’ordinativo e né tampoco alla consegna dei motoveicoli. ART. 6 - MODALITA’ DI CONSEGNA La consegna dei motocicli, a cura della ditta aggiudicataria, dovrà avvenire in un’unica soluzione entro il termine di gg. 60 decorrente dalla data in cui il responsabile del procedimento farà pervenire l’ordinativo, da formularsi, in ogni caso, successivamente alla data di stipula contrattuale salvo l’attivazione del servizio sotto riserva di legge. La consegna dovrà avvenire presso la rimessa del Corpo di Polizia Municipale di Castellammare di Stabia ubicato in Castellammare di Stabia alla Via Napoli n. 346 o in eventuale altra sede, sempre ubicata sul territorio di Castellammare di Stabia, che sarà tempestivamente comunicata dalla S.A. Tutte le spese relative alla consegna dei motocicli dovranno rientrare nel prezzo di aggiudicazione. 3 Circa il collaudo eseguito verrà redatto apposito verbale di collaudo il cui esito sarà comunicato con apposita comunicazione scritta al contraente. ART. 7 - COLLAUDO MOTOCICLI CONSEGNATI L’amministrazione, entro 5 giorni solari dalla consegna, provvederà a sottoporre i mezzi al collaudo di accettazione e in particolare provvederà ad accertare: a) la rispondenza dei mezzi alle caratteristiche tecniche del Capitolato ed alla scheda tecnica fornita dall’aggiudicatario sia unitamente al prototipo che all’atto della presentazione dell’offerta; b) la completezza degli allestimenti; c) la rispondenza degli allestimenti particolari richiesti nonché la completa rispondenza con quanto disposto dalle normative di legge applicabili in tema di C.d.S.; d) la data di consegna. Delle operazioni verrà redatto apposito verbale di collaudo sottoscritto da un incaricato della S.A. in contraddittorio con un rappresentante dell’affidataria. Il collaudo sarà considerato superato con esito positivo quando i mezzi: e) avranno superato con esito positivo il collaudo sopra indicato; f) saranno muniti di tutta la documentazione tecnica sopra indicata; g) risultino completi di ogni parte e allestimento; h) siano privi di vizi/difetti/difformità/inidoneità di qualsiasi sorta o natura; Si dà atto che, anche nel caso di superamento positivo del collaudo, il Fornitore non risulta sollevato dalla piena responsabilità della rispondenza del mezzo consegnato ai requisiti del presente Capitolato/offerta e del corretto funzionamento degli stessi. ART. 8- MANUTENZIONE MECCANICA Sono a totale carico dell’aggiudicataria la manutenzione ordinaria e straordinaria dei motocicli, ad esclusione delle riparazioni dovute a danni derivanti da sinistri stradali. L’annesso servizio di assistenza e manutenzione meccanica dovrà essere garantito per ogni motoveicolo per n. 48 mesi decorrenti dalla data di immatricolazione e consegna, ovvero per ciascun motociclo nei limiti della percorrenza chilometrica di 50.000 chilometri. Il pacchetto comprende: i controlli periodici e gli interventi di manutenzione conseguenti. La frequenza dei controlli periodici e la tipologia degli interventi di manutenzione sono previsti nel Libretto d’uso e manutenzione (manutenzione programmata); gli interventi di manutenzione su chiamata (riparazioni e/o sostituzioni) in caso di guasti dovuti a causa tecnica o alla normale usura; rabbocco livello fluidi (Radiatore, olio motore, olio freni) sostituzione dei materiali di consumo e di quelli non più affidabili (incluse batterie); la sostituzione dei pneumatici e l’equilibratura delle ruote con un numero massimo di treni gomme previsti al successivo art. 10. Il Fornitore non potrà reclamare alcunché nei confronti della S.A., ad esclusione degli interventi imputabili ad uso improprio del motoveicolo. Per ciò che concerne la manutenzione ordinaria, l’aggiudicataria si impegna a far effettuare gli interventi entro le 48 ore successive all’ora di consegna presso il Centro di servizio all’uopo indicato dal fornitore (esclusi sabato, domenica e festivi), operante sul territorio di Castellammare di Stabia o entro la distanza massima di Km. 35 dalla Casa Comunale. Ogni onere relativo al trasporto del motociclo presso il centro di assistenza sarà a carico dell’aggiudicataria. Per gli interventi di manutenzione straordinaria vale lo stesso impegno temporale delle 48 ore, fatti salvi i casi in cui i ricambi originali non siano immediatamente disponibili od il lavoro sia particolarmente complesso. All’atto della consegna del motociclo presso il Centro di Servizio, la S.A. provvederà a compilare e sottoscrivere l’elenco dei lavori richiesti e necessari; l’aggiudicataria è comunque tenuta a far verificare l’intera funzionalità del motociclo e a far riparare eventuali anomalie, danni o malfunzionamenti non rilevati dalla S.A. ART. 9 - RIPARAZIONE DI CARROZZERIA, REVISIONI E BOLLINI BLU È a carico dell’aggiudicataria qualsivoglia riparazione di carrozzeria che derivi da un guasto ad una componente del motociclo riconducibile a carrozzeria (es. sedili, guarnizioni,ecc.), ad eccezione di quelle riparazioni derivanti da sinistri stradali. Il motociclo sarà riparato presso i Centri di servizio comunicati dall’aggiudicataria, che dovranno essere ubicati nel territorio del Comune di Castellammare di Stabia o entro la distanza massima di Km. 35 dalla Casa Comunale. Ogni onere relativo al trasporto del motociclo presso il centro di assistenza sarà a carico dell’aggiudicataria. Il Fornitore sarà tenuto, tramite la propria rete di assistenza, ad effettuare le operazioni nel cosiddetto “Bollino blu”, secondo la normativa del Comune ove il motociclo è in circolazione (Direttiva del Ministero dei lavori Pubblici del 7 luglio 1998 sul controllo dei gas di scarico dei motocicli ai sensi dell’art. 7 del Nuovo Codice della Strada e s.m.i.) 4 rilasciandone regolare attestazione e assumendone i relativi costi. L’aggiudicataria è tenuta a comunicare alla S.A. le date ed i luoghi ove i motocicli dovranno trovarsi per essere sottoposti a revisione. Tale attività dovrà essere preventivamente concordata tra le parti. Il costo delle pratiche di revisione e la revisione stessa, ivi incluse le operazioni di pre-revisione, sono a carico dell’aggiudicataria. ART. 10 - PNEUMATICI Per ogni motociclo, la percorrenza chilometrica quadriennale è stabilita presuntivamente in Km. 50.000; per ognuno il fornitore è tenuto a sostituire il treno di pneumatici ogni 10.000 Km. I pneumatici forniti in sostituzione dovranno essere di primarie marche e della stessa misura e codici di carico e velocità di quelli originali. Gli obblighi dell’aggiudicataria relativamente alla sostituzione dei pneumatici devono essere adempiuti in relazione a ciascun motociclo. L’aggiudicataria è tenuta inoltre alla sostituzione dei pneumatici anche prima del raggiungimento del suddetto chilometraggio quando i pneumatici siano usurati oltre i limiti minimi previsti dalla legge, danneggiati per fatti accidentali o comunque quando il loro stato non renda sicuro l’uso del motociclo. È ammesso che il fornitore sostituisca solo parzialmente il treno completo nel solo caso di grave danneggiamento di un solo pneumatico. L’aggiudicataria potrà verificare ogni qualvolta lo ritenga opportuno le percorrenze chilometriche dei motocicli ovvero prevedere/installare, a proprie spese e senza comprometterne le prestazioni e/o modificarne la caratteristiche costruttive, congegni elettronici strumentali al monitoraggio delle percorrenze chilometriche. ART. 11 - GESTIONE DEL SERVIZIO per tutto il periodo contrattuale, l’aggiudicataria dovrà nominare un referente a cui rivolgersi per ogni richiesta in merito alla regolare esecuzione del contratto. Detto responsabile, di cui si dovrà fornire anche il numero del telefono cellulare, dovrà essere dotato di poteri decisionali per ogni aspetto inerente l’esecuzione del contratto. ART. 12 - PERCORRENZE CHILOMETRICHE La percorrenza quadriennale presunta per ogni motociclo è stabilita in 50.000 km e la durata del servizio di assistenza e manutenzione in 48 mesi decorrenti dalla data di consegna della fornitura ART. 13 - SOCCORSO STRADALE Il servizio di soccorso stradale dovrà garantire le seguenti prestazioni minime: traino dal punto di fermo, situato in qualsiasi luogo, fino ad un Centro di Servizio ove possano essere riparati i danni oppure possano essere eseguiti gli interventi risolutivi in loco. Il servizio dovrà essere attivato a mezzo semplice richiesta telefonica. Il servizio di soccorso stradale potrà essere erogato dall’aggiudicataria o da altra ditta dalla stessa incaricata, la cui denominazione dovrà essere comunicata alla S.A. In ogni caso gli oneri derivanti faranno carico esclusivamente all’aggiudicataria. Il servizio dovrà essere attivato immediatamente previa chiamata del conducente del motociclo e reso disponibile entro un tempo massimo di 3 ore, fatte salve particolari condizioni di disponibilità o viabilità, di cui il conducente del motociclo dovrà essere avvisato. ART. 14 - CENTRI DI SERVIZIO Il Centro di servizio è il luogo presso il quale l’aggiudicataria garantisce l’esecuzione dei servizi di manutenzione e assistenza previsti nel presente Capitolato. L’aggiudicataria è tenuto a garantire l’assistenza dei motocicli presso una rete di Centri di Servizio, ubicati sul territorio del Comune di Castellammare di Stabia o entro la distanza massima di Km. 35 dalla Casa Comunale, ove sia garantita l’esecuzione dei servizi di manutenzione ed assistenza, di qualunque complessità o entità, meccanica, di carrozzeria o pneumatici. Per Centro di Servizio si intende un unico centro o un insieme di officine specializzate in riparazioni di meccanica, elettrauto, carrozzeria e pneumatici. Il Centro di Servizio, dove garantire la presa in carico e la riconsegna di motocicli in tutti i giorni lavorativi nel normale orario di lavoro (indicativamente tra le ore 8:30 e le ore 18:00). Presso la rete di punti di assistenza convenzionati i motocicli noleggiati potranno fruire degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, degli interventi di carrozzeria, di assistenza pneumatici o qualsiasi altro intervento necessario. 5 L’aggiudicataria è tenuta a trasmettere prima dell’inizio del servizio e ad ogni richiesta, l’elenco aggiornato dei Centri di Servizio convenzionati. ART. 15 - INDICAZIONI IN RELAZIONE ALL’USO DEI MOTOCICLI La S.A. si impegnerà a rispettare il programma di manutenzione preventiva indicato dal Manuale operativo, il controllo dei liquidi, eventuali rabbocchi, la pressione dei pneumatici e lo spessore del battistrada. ART. 16 – ONERI A CARICO DELLE PARTI FORNITORE DI SERVIZIO Tutti gli oneri inerenti e conseguenti le prescrizioni del presente Capitolato. STAZIONE APPALTANTE Sono a carico dell’Amministrazione : il carburante; spesa per la copertura assicurativa; spesa per pagamento tassa di possesso; le spese di riparazione di danni originati da sinistri stradali. ART. 17 – IMPORTO A BASE DI GARA L’importo complessivo della fornitura posta a base di gara, comprensiva di tutte le spese che l’aggiudicataria dovrà sostenere per l’esatta e puntuale esecuzione della stessa in perfetta aderenza quanto disposto con il presente Capitolato in ordine ad ogni servizio da eseguirsi in favore della S.A., ammonta ad € 52.886,80 esclusa I.V.A. al 20%. ART. 18 – PROCEDURA PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OFFERENTI - CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE Il contraente sarà selezionato con le modalità della procedura aperta ed in osservanza delle norme previste dal Decreto Legislativo n. 163 del 12 Aprile 2006. L’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 82 dello stesso Decreto, avverrà a favore dell’offerta (prezzo più basso). Per partecipare alla gara le ditte interessate dovranno far pervenire le offerte con le modalità e nei termini stabiliti nel Bando di gara. La fornitura sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta giunta nel rispetto di termini e modalità prescritti nel bando di gara. Saranno escluse dalla valutazione le offerte di importo superiore a quello posto a base di gara, nonché quelle parziali. Resta facoltà dell’Amministrazione appaltante, comunque, a suo insindacabile giudizio, di procedere o meno all’aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto. ART. 19 – MODALITÀ DI REDAZIONE E PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA L’ offerta economica e la documentazione amministrativa prevista per la partecipazione alla gara dovrà pervenire in un plico: a) perfettamente chiuso con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura in modo sufficiente ad assicurare la segretezza del contenuto; b) recante la scritta "NON APRIRE - Contiene offerta per la fornitura di n. 4 motocicli per la Polizia Municipale di Castellammare di Stabia .” Il suddetto plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione dalla gara, n. 2 (due) buste così formate: 1. una prima busta, recante l'intestazione del mittente e la dicitura:“Documentazione amministrativa”, che dovrà contenere: a. l’istanza di partecipazione alla gara contenente le dichiarazioni necessarie per l’ammissione, la cauzione provvisoria e, sotto pena d’esclusione, l’impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria, ex art. 75 coma 8 del D.Lgs. n. 163/2006, per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse affidatario; b. idoneo materiale tecnico e illustrativo ufficiale dei motocicli proposti, dei relativi allestimenti e dotazioni minime, anche riferito a mezzi con caratteristiche di serie, il tutto corrispondente a quanto indicato al predente art. 3 “Caratteristiche dei motocicli”– Capo I – del presente capitolato; 2. una seconda busta, anch'essa sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura in modo sufficiente ad assicurare la segretezza dell'offerta, recante l’intestazione del mittente e la dicitura: “Offerta economica”, contenente l'offerta economica. L’offerta economica, redatta su apposita scheda predisposta dalla S.A. ed in competente bollo, datata e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell’operatore economico concorrente, dovrà indicare: a. l’oggetto della gara d’appalto; 6 b. il nome e cognome dell’operatore economico concorrente o l’esatta denominazione o ragione sociale dello stesso; c. a pena d’esclusione, la marca ed il modello dei motocicli offerti con caratteristiche tecniche corrispondenti a quanto indicato al predente art. 3 “Caratteristiche dei motocicli”– Capo I – del presente capitolato; d. il prezzo offerto (inferiore all’importo di cui al precedente art. 17 “Importo a base di gara“– Capo I del presente capitolato, espresso in cifre e in lettere, IVA esclusa,) per la fornitura oggetto dell’appalto; e. il ribasso percentuale offerto, espresso in cifre ed in lettere, IVA esclusa, sull’importo di cui all’ art. 17 “Importo a base di gara“– Capo I del presente capitolato; Il corrispettivo complessivo offerto dovrà risultare dallo sviluppo della formula aritmetica indicata al successivo art. 2 “Importo contrattuale” del Capo II del presente capitolato. In caso di discordanza fra quanto riportato in cifre e quanto riportato in lettere prevarrà l’indicazione in lettere, salvo che si rilevi l’esistenza di un errore ostativo nella formulazione letterale. In caso di discordanza fra il prezzo offerto ed il ribasso percentuale, prevale il ribasso percentuale espresso in lettere. L’omessa indicazione nell’offerta economica del ribasso percentuale offerto espresso in lettere comporterà l’esclusione dalla gara d’appalto. CAPO II - CLAUSOLE CONTRATTUALI ART. 1 - CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO Le condizioni e modalità di esecuzione del servizio sono quelle indicate nel presente Capitolato e nell’offerta presentata in sede di gara. ART. 2 – IMPORTO CONTRATTUALE Il corrispettivo complessivo della fornitura è quello offerto in sede di gara oltre IVA, che dovrà risultare inferiore all’importo complessivo a base d’asta di € 52.886,80 escluso I.V.A.. Il corrispettivo complessivo offerto dovrà risultare dallo sviluppo della seguente formula aritmetica: a Numero motocicli 4 b Prezzo escluso I.V.A. offerto per cad/moto comprensivo di costi per immatricolazione, omologazione ad uso della P.M., per targhe P.L. ed I.P.T. Prezzo offerto in gara c d e Prezzo escluso I.V.A offerto per cad/moto per allestimenti speciali completi di cui al precedente art. 3 Prezzo escluso I.V.A. relativo al Pacchetto di Assistenza e manutenzione inclusa sostituzione Pneumatici per cad/ moto Corrispettivo complessivo appalto escluso I.V.A. Prezzo offerto in gara Prezzo offerto in gara e = (a) x [ (b) + (c) + (d)] ART. 3- INVARIABILITA’/REVISIONE DEI CORRISPETTIVI Il presente appalto rimane escluso dall’applicazione della revisione periodica dei prezzi. ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO La durata del contratto è 48 mesi, decorrente dalla data di consegna dei motocicli in unica soluzione, comunque non superiore a quella indicata dal precedente art. 2 Capo I o corrispondente a quella dell’eventuale attivazione della fornitura sotto riserva di legge. A copertura delle esigenze future che dovessero verificarsi entro e non oltre 10 mesi decorrenti dalla stipula del contratto, la ditta aggiudicataria sarà tenuta alla fornitura della maggiore quantità di motoveicoli agli stessi prezzi che determinano l’aggiudicazione della gara ed alle stesse condizioni di cui al presente Capitolato Speciale d’Appalto. ART. 5 - EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO L’Amministrazione, fermo restando quanto previsto all’art. 11 del D.Lgs. 163/2006 così come modificato e integrato dal D.Lgs. 53/2010, si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l’avvio della prestazione contrattuale con l’emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione provvisoria, anche in pendenza della stipulazione del 7 contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui al successivo art. 6 “Cauzione definitiva impresa aggiudicataria”. ART. 6 - CAUZIONE DEFINITIVA A garanzia dell’esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, l’aggiudicataria dovrà versare, prima della stipula del contratto, entro il termine indicato dall’Amministrazione nella relativa comunicazione, oltre alle spese contrattuali e ad ogni altra documentazione normativamente prevista, i seguenti documenti: a. Cauzione definitiva corrispondente al 10% dell’importo netto di aggiudicazione, aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% del ribasso, ed ove esso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali di ribasso superiore al 20%, da versare in uno dei seguenti modi: • con polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate all’esercizio del ramo cauzione, contenente la seguente clausola: “ La società assicuratrice dichiara di presentare la seguente fidejussione con esplicita rinuncia ad avvalersi della condizione contenuta nel I comma dell’art. 1957 del C.C.” e con firma autenticata dell’assicuratore; essa dovrà prevedere espressamente l rinuncia al beneficio dell preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro e non oltre 15 giorni; • con polizza fidejussoria Bancaria contenente la stessa clausola di cui al punto precedente e firma autenticata del rappresentante dell’istituto bancario; • con bolletta della tesoreria comunale – Banca di Credito Popolare di Torre del Greco - Agenzia di Castellammare di Stabia – previa emissione di reversale da parte dell’ufficio Entrate, ubicato in via Salita I Marchese de Turris “Palazzo S. Anna”. La cauzione sarà svincolata solo al termine del contratto regolarmente eseguito. L’attestazione di regolare esecuzione del contratto sarà formalmente certificata dal dirigente incaricato. ART. 7 - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del prestatore di servizio equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi. Il prestatore di servizio con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate. ART. 8- SUBAPPALTO E’ vietata la totale o parziale cessione e/o subappalto della fornitura e dei servizi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma. ART. 9- RESPONSABILITA’ La Ditta, con la sottoscrizione del contratto, assume la responsabilità civile e penale, piena ed intera, per infortuni e danni arrecati all'Amministrazione appaltante in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze durante l'esecuzione della presente fornitura. Resta convenuto che l'Amministrazione appaltante e tutto il personale da esso preposto alla direzione della fornitura sono esplicitamente esonerati da qualsiasi responsabilità inerente all'esecuzione dell'appalto e che devono, pertanto, essere rilevati dall'Appaltatore da ogni e qualsiasi molestia od azione che potesse eventualmente contro di loro venire promossa. Compete alla Ditta l'assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'esecuzione della fornitura nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, delle scadenze temporali contrattualmente stabilite e di tutti gli altri impegni contrattuali. ART. 10- PERSONALE La Ditta deve rispettare, verso i propri dipendenti, tutti gli obblighi imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendone i relativi oneri. La Ditta regola il trattamento giuridico e retributivo dei propri dipendenti, secondo condizioni non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria e la località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché secondo le condizioni risultanti da successive modificazioni ed integrazioni del contratto collettivo, successivamente stipulato, per la categoria ed applicabile nella località. La Ditta è obbligata ad applicare dette condizioni anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi di cui sopra vincolano la Ditta, anche nel caso non aderisca alle associazioni stipulanti i contratti collettivi di lavoro o abbia receduto dalle stesse. 8 In caso di violazione degli obblighi sopra menzionati, l'Amministrazione appaltante provvede a denunciare le inadempienze accertate all'Ispettorato del lavoro, dandone comunicazione alla Ditta medesima. ART. 11- PAGAMENTI E FATTURAZIONE Le fatture dovranno essere intestate ed inviate a: COMUNE DI CASTELLAMMARE di STABIA – Corpo di Polizia Municipale – P.zza Giovanni XXII n. 13 – 800153 Castellammare di Stabia – Partita IVA 01548131216 C.F. 82000270635. Il pagamento eseguito mediante bonifico bancario, con spese e/o costi connessi a carico dell’aggiudicataria, esclusivamente su conto corrente segnalato dall’affidataria che dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010, sottese alla piena tracciabilità delle operazioni. Ogni transazione dovrà riportare il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). In caso di ritardato pagamento dell’Ente non sarà riconosciuto alcun interesse moratorio o comunque convenzionale rispetto a quello previsto dall’art. 1282 del Codice Civile. ART. 12- VIGILANZA E CONTROLLI La S.A. ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l’esecuzione del servizio o della fornitura, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni e, a tal fine: 1. potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio; 2. potrà visionare i centri di assistenza. Prima dell’eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate al prestatore di servizio/fornitore, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/deduzioni. ART. 13 PENALITA’ In caso di inadempimento ovvero adempimento parziale delle prestazioni di cui al Capo I del presente capitolato saranno applicate le seguenti penali, detratte direttamente in fase di liquidazione delle fatture di pagamento: A B C D Oggetto penale: RITARDO INIZIO SERVIZIO. Qualora la consegna dei motocicli sia effettuata in ritardo, anche se imputabile a terzi, rispetto ai termini indicati nel precedenti art. 2 – Capo I – del Capitolato “Termine della prestazione”, salvo documentate e comprovate cause di forza maggiore, fra le quali comunque sono escluse quelle derivanti da ritardata consegna da parte della Ditta produttrice i motocicli proposti, sarà applicata, la penalità di: RITARDO NEL SOCCORSO STRADALE di cui all’art. 13 – Capo I del presente Capitolato. Nel caso di ritardi negli interventi di soccorso stradale: RITARDATA CONSEGNA MEZZO IN RIPARAZIONE. Qualora la consegna dei motocicli in riparazione si protragga oltre i termini previsti nell’art. 8 “Manutenzione meccanica” e nell’art. 9 “Riparazione di carrozzeria revisioni e bollini blu” del Capo I del presente Capitolato, verrà applicata una penale di: Per ogni altra inottemperanza agli obblighi contrattuali non previsti nei sopraccitati punti, verrà applicata un penale, per ogni evento e/o per ogni giorno di inadempimento: Importo penale applicata € 50,00 (cinquanta) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo cad. motociclo. € 50,00 (cento) ogni ora di ritardo cad. motociclo € 50,00 (cinquanta) per cad. motociclo per ogni giorno solare di ritardo. da un minimo di € 50,00 (cinquanta) ad un massimo di € 500,00 (cinquecento) Le penali non potranno essere comunque superiori al 10% del valore complessivo del contratto. L’applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, verso cui il prestatore di servizi/fornitore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 8 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dalla S.A. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni la S.A. procederà all’applicazione delle sopra citate penali. E’ fatto salvo il diritto della S.A. al risarcimento dell’eventuale ulteriore danno. ART. 14- ESECUZIONE IN DANNO Qualora l’aggiudicataria ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell’appalto con le modalità ed entro i termini previsti, la S.A. potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal prestatore di servizi stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune. 9 Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l’Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti del prestatore di servizi ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato. ART. 15- RISOLUZIONE L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto. Si potrà procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi: 1. mancato rispetto delle norme sulla sicurezza; 2. subappalto della fornitura; 3. mancata consegna dei motocicli decorsi 15 (quindici) giorni dalla data di consegna contrattualmente prevista; 4. si verifichino ritardi nel soccorso stradale rispetto ai tempi indicati del presente Capitolato, per più di dieci volte in un anno; 5. il contraente venga diffidato tre volte, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione del servizio nel rispetto dei termini contrattuali; 6. in caso di accertamento del mancato assolvimento degli obblighi, previdenziali contributivi. In ogni caso è fatto salvo il diritto della S.A. di richiedere il risarcimento dei danni subiti. Qualora ipotesi di grave inadempimento si verificassero nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto, l’Amministrazione potrà procedere alla revoca dell’aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni. ART. 16- RECESSO L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell’art. 1671 del c.c., in qualunque tempo e fino al termine del servizio. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata R.R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 30 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. In tal caso l’Amministrazione si obbliga a pagare all’appaltatore un’indennità corrispondente a quanto segue: prestazioni già eseguite dall’appaltatore al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dalla S.A. spese sostenute dall’appaltatore; ART. 17- CONTROVERSIE -FORO COMPETENTE Per la risoluzione di eventuali controversie il Foro territorialmente competente è quello di Torre Annunziata (Na), nonché per i procedimenti di propria competenza la Sezione distaccata di Castellammare di Stabia; la giurisdizione amministrativa è di titolarità del T.A.R. Campania, Sezione di Napoli. ART. 18 RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI Per quanto non è contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore. ART. 19- STIPULAZIONE CONTRATTO, SPESE, IMPOSTE E TASSE Il contratto sarà stipulato mediante forma pubblico-amministrativa a cura dell’ufficiale Rogante dell’Amministrazione. Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi comprese. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico della Ditta aggiudicataria. Per quanto riguarda l' I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia. ART. 20- TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, si fa presente che i dati forniti dalle imprese concorrenti saranno trattati dall’Ente esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della gara e per l’eventuale stipula e gestione del contratto. Il Responsabile del Procedimento (Ten. Alfonso Mercurio) Il Dirigente (Dr. A. Vecchione) 10