SSEEEDDDEEE LLEEEGGGAAALLLEEE:: V
M
O
N
E
R
R
A
T
O
VIIIAAA A
ACCCHHHIIILLLLLLEEE G
GRRRAAANNNDDDIII4455CCC –– 1155003333 CCCAAASSSAAALLLEEE M
MO
ON
NFFFE
ER
RR
RA
AT
TO
O
T
T
E
L
TE
EL
L..:: 00114422//445511009944
FFFA
A
X
AX
X:: 00114422//445511114499
FORNITURA DI 4 AUTOCARRI MTT 12 T. PER
LA RACCOLTA RIFIUTI URBANI
CON ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE,
PERMUTA DI QUATTRO VEICOLI AZIENDALI ED
EVENTUALE SERVIZIO DI MANUTENZIONE
QUINQUENNALE
CAPITOLATO TECNICO E DI AGGIUDICAZIONE
INDICE
PARTE PRIMA - NORME AMMINISTRATIVE .................................................. 4
Art. 1 - Oggetto della fornitura .................................................................................. 4
Art. 2 - Documentazione tecnica da presentare in sede di gara ( da inserire nella
busta “Documentazione Tecnica” ) ............................................................... 5
Art. 3 - Eventuali verifiche preliminari, ordine di fornitura, documentazione da
produrre in corso di fornitura, termine di ultimazione, consegna, ritardi e
penalità ........................................................................................................... 5
3.1 - Eventuali verifiche preliminari ............................................................................................ 5
3.2 - Ordine di fornitura ............................................................................................................... 6
3.3 - Documentazione da produrre in corso di fornitura .............................................................. 6
3.4 - Termine di ultimazione della fornitura ................................................................................ 6
3.5 - Luogo e modalità di consegna ............................................................................................. 6
3.6 - Ritardi nella ultimazione della fornitura .............................................................................. 7
3.7 - Penali per ritardata ultimazione della fornitura ................................................................... 7
3.8 – Cauzione definitiva ............................................................................................................. 8
Art. 4 - Revisione prezzi ............................................................................................ 8
Art. 5 - Garanzia ........................................................................................................ 8
Art. 6 - Norme per l’assistenza manutentiva e la fornitura di ricambi; cauzioni e
penalità (Nell’eventualità di attivazione di tale servizio) ............................. 8
6.1 - Assistenza manutentiva e fornitura ricambi ........................................................................ 8
6.2 - Cauzioni per la manutenzione e la reperibilità dei ricambi ................................................. 8
6.3 - Penali per fornitura di ricambi, mancata esecuzione dei controlli periodici e fermate di
manutenzione ............................................................................................................................... 9
Art. 7 - Pagamenti .................................................................................................... 10
7.1 - Pagamento dei beni oggetto della fornitura e dell’addestramento ..................................... 10
7.2 - Pagamento del canone di manutenzione (Nell’eventualità di attivazione di tale servizio)10
7.3 - Pagamento di ricambi e di interventi a carico di Cosmo Spa. ........................................... 10
7.4 - Norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. ...................................................... 11
PARTE SECONDA - NORME TECNICHE .......................................................... 12
Art. 8 - Prescrizioni tecniche generali ..................................................................... 12
Art. 9 - Relazione Tecnica ....................................................................................... 12
Art. 10 - Caratteristiche ed allestimenti richiesti .................................................... 12
Art. 11 - Addestramento del personale .................................................................... 15
11.1 - Finalità ............................................................................................................................. 15
11.2 - Documentazione da presentare in sede di gara e organizzazione dei corsi ..................... 15
11.3 - Fase iniziale ..................................................................................................................... 15
11.4 - Fase di completamento .................................................................................................... 15
Art. 12 - Collaudi ..................................................................................................... 16
12.1 - Collaudi ........................................................................................................................... 16
12.2 - Collaudo di accettazione .................................................................................................. 16
Art. 13 - Raccomandazioni inerenti la manutenzione (in caso di sua attivazione
contrattuale) ................................................................................................. 17
13.1 - Piano di manutenzione programmata .............................................................................. 17
13.2 - Documenti per la manutenzione ...................................................................................... 17
2
13.3 - Reperimento ricambi ....................................................................................................... 17
Art. 14 - Manutenzione a carico di Cosmo Spa. ..................................................... 17
14.1 - Manutenzione ordinaria ................................................................................................... 17
14.2 - Manutenzione extra contratto affidata alla Ditta ............................................................. 18
Art. 15 - Manutenzione e prestazioni a carico della Ditta fornitrice (nell’eventualità
di attivazione del relativo contratto)............................................................ 18
15.1 - Manutenzione ordinaria ................................................................................................... 18
15.2 - Esclusioni......................................................................................................................... 19
15.3 - Fermata per manutenzione ............................................................................................... 19
15.4 - Conteggio giorni di penalità ............................................................................................ 19
15.5 - Officina di fiducia ............................................................................................................ 20
Art. 16 - Norme aggiuntive ...................................................................................... 20
16.1 - Subappalto ....................................................................................................................... 20
PARTE TERZA - AGGIUDICAZIONE................................................................. 20
Art. 17 – Aggiudicazione......................................................................................... 20
3
PARTE PRIMA - NORME AMMINISTRATIVE
Art. 1 - Oggetto della fornitura
Oggetto della fornitura sono i beni e servizi, rispondenti alle prescrizioni di cui al
presente Capitolato come meglio di seguito specificati:
n° 4 Autocarri per raccolta rifiuti MTT di Kg 12000 circa
ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE ADDETTO.
EVENTUALE SERVIZIO DI MANUTENZIONE QUINQUENNALE
PERMUTA DEI SEGUENTI VEICOLI AZIENDALI:
IVECO 150E18 TARGATO AP310FE (ANNO 1997)
IVECO 150E27 TARGATO BA092NE (ANNO 1999)
RENAULT 180.12 TARGATO DG524TY (ANNO 2002)
RENAULT V.I. 42AEA3 TARGATO DG523TY (ANNO 2000)
obbligatoriamente visionabili presso la Cosmo spa, previo appuntamento.
Tali veicoli in permuta saranno consegnati all’aggiudicatario unicamente a
seguito dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali dei nuovi veicoli oggetto di gara.
L’accettazione dell’eventuale servizio di manutenzione full service, il cui costo
dovrà essere comunicato in fase di offerta economica senza che lo stesso sia parametro
di valutazione, verrà comunicato in fase di aggiudicazione definitiva.
I riferimenti a tipi e marche, laddove indicati, hanno valore esemplificativo
essendo accettabili beni "equivalenti".
Nell’eventualità venga attivata la manutenzione “full service” sono a carico
della Ditta tutti gli oneri per i ricambi, i materiali e la manodopera necessari per gli
interventi di manutenzione e riparazione, fatte salve le esclusioni esplicitamente
indicate al successivo art. 15.2.
L'offerta economica, presentata nelle forme previste dei Documenti di Gara, deve
tenere conto degli oneri derivanti da tutti gli adempimenti previsti a carico della Ditta
nei Documenti di Gara e nel presente Capitolato.
Resta escluso, con l’accettazione del presente Capitolato da parte della Ditta, il
riconoscimento di qualsiasi corrispettivo aggiuntivo per eventuale sopravvenuta
maggiore onerosità della fornitura dei beni e/o del contratto di manutenzione.
I prezzi a base d’asta sono i seguenti:
Autocarro per raccolta rifiuti MTT di Kg 12000 circa
Prezzo unitario:
€. 100.000,00 (Euro
centomila/00)
Oneri per la sicurezza non ribassabili €. 1.000 ad automezzo (Euro mille/00)
per un totale a base d’asta di €. 400.000,00 (euro quattrocentomila/00) di cui €.
4.000,00 (euro quattromila/00) non ribassabili
4
Art. 2 - Documentazione tecnica da presentare in sede di gara (da inserire nella
busta “Documentazione Tecnica” )
La Ditta, oltre a quanto indicato nei documenti di gara e con le modalità
previste negli stessi, deve allegare la seguente documentazione timbrata e sottoscritta:
a)
relazione tecnica redatta in coerenza alle prescrizioni di cui al successivo art. 9;
certificazione di conformità CE (ovvero dichiarazione di conformità CE)
riferita specificatamente per la presente fornitura;
b) depliants o altro materiale illustrativo di corrente divulgazione (sugli stessi, dovrà
essere individuato in modo chiaro ed inequivocabile il modello offerto, sia nella
parte descrittiva che, eventualmente, in quella relativa alla manutenzione);
c) piano di manutenzione programmata (sia per il telaio che per l’attrezzatura),
redatto in coerenza alle prescrizioni di cui al successivo art. 13.1;
d) libretto e/o manuale di uso e manutenzione sia per il telaio che per l’attrezzatura
(anche in copia e/o formato elettronico);
e) dichiarazione, completa di tutte le informazioni richieste al successivo art. 15.5,
indicante un’unica officina di fiducia, o facente parte della propria organizzazione
in un raggio di 100 Km dalla città di Casale M.to (AL) misurati mediante percorso
più breve, cui la Cosmo Spa. potrà riferirsi;
f) dichiarazione attestante che i beni offerti sono progettati e costruiti nel rispetto dei
requisiti essenziali di sicurezza e salute prescritti al punto 3 delle
OSSERVAZIONI PRELIMINARI dell’Allegato 1 al D.P.R. 459/96 (Regolamento
per l’attuazione della Direttiva macchine) oppure dichiarazione attestante che i
beni sono esplicitamente esclusi dal campo di applicazione del Regolamento per
come previsto al punto 5 dell’art. 1 dello stesso;
g) dichiarazione circa i presunti tempi di consegna dei veicoli (espressi in giorni)
dalla stipula del contratto con un massimo di 100 gg calendariali (pena
d’esclusione), parametro che sarà oggetto di valutazione;
h) L’eventuale duvri, ai sensi del D.lgs 81/2008, verrà predisposto una volta
individuata la ditta aggiudicataria in fase di stipula del contratto.
Art. 3 - Eventuali verifiche preliminari, ordine di fornitura,
documentazione da produrre in corso di fornitura, termine di
ultimazione, consegna, ritardi e penalità
3.1 - Eventuali verifiche preliminari
Prima di procedere all’aggiudicazione definitiva ed ove ritenuto utile sulla base
di quanto dichiarato dalla Ditta in sede di gara, la Cosmo Spa. si riserva di eseguire un
controllo vertente sulla capacità di produzione, di studio e di ricerca della Ditta
medesima e sulle misure usate da quest’ultima per controllare la qualità; saranno a
carico di Cosmo Spa. solo le spese relative al proprio personale che esegue le
verifiche.
La Cosmo Spa provvederà inoltre ad richiedere alle ditte partecipanti una
prova pratica dei mezzi i quali, eccezion fatta per gli optionals, dovranno essere
5
identici a quelli richiesti. Il giorno e le modalità di esecuzione della stessa, che
sarà eseguita in Casale M.to, verranno comunemente concordate tra le parti.
3.2 - Ordine di fornitura
L’ordine di fornitura conseguente all’aggiudicazione della gara che avverrà con
provvedimento adottato dal Consiglio di Amministrazione di Cosmo Spa. a seguito
dell’esito positivo della verifica tecnica e amministrativa della documentazione
presentata in sede di gara e delle verifiche preliminari, dovrà considerarsi vincolante a
far data dalla stipulazione del contratto che non potrà avvenire prima di 35 giorni
dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva ai concorrenti.
Non appena darà inizio alle lavorazioni la Ditta deve avvisare la Cosmo Spa
che, anche senza preavviso, si riserva la facoltà di effettuare accessi e prelievi di
campioni di materie prime e semilavorati direttamente in fabbrica.
3.3 - Documentazione da produrre in corso di fornitura
La Ditta, almeno 30 giorni prima della consegna, a propria cura e spese, deve fare
pervenire alla Cosmo Spa.:
a) il materiale formativo di cui al successivo art. 11.2;
b) proposta del calendario dei corsi di formazione di cui al successivo art. 11.3 e
11.4, con esplicitazione delle date di svolgimento dei corsi;
c) proposta del posizionamento sui beni dei loghi adesivi Cosmo di cui all’art. 10,
per l’approvazione da parte della stessa società;
3.4 - Termine di ultimazione della fornitura
L’ultimazione della fornitura dovrà avvenire secondo quanto dichiarato al punto
g) dell’art 2 del presente capitolato, e comunque non oltre 100 giorni dalla
stipulazione del contratto.
Il termine di ultimazione della fornitura si intende comprensivo di ogni e
qualsiasi tempo necessario per l'espletamento di tutti gli impegni da parte della Ditta
fornitrice.
E’ pertanto obbligo del fornitore predisporre per tempo tutto quanto necessario
affinché i beni possano essere immediatamente utilizzabili, nel rispetto di tutte le
normative vigenti che li riguardano.
3.5 - Luogo e modalità di consegna
I beni, previo preavviso, devono essere consegnati presso la sede in Via Grandi
45C – Casale M.to (AL) , completi di tutto quanto richiesto all’art. 10, pronti all'uso,
già collaudati ed immatricolati presso il competente Ufficio Provinciale MCTC per
USO DI TERZI; entro i termini prescritti deve essere effettuata anche l’iscrizione al
PRA.
Infine, contestualmente al bene, la Ditta deve consegnare:
a) Una copia del manuale di istruzione per l'uso e la manutenzione (sia per il telaio
che per l’attrezzatura);
b) Una copia del listino e del catalogo delle parti di ricambio;
6
c) Due copie dei tempari completi di tutti gli interventi di manutenzione e riparazione
(sia per il telaio che per l’attrezzatura);
d) Due copie del piano di manutenzione programmata, se attivata tale ipotesi
contrattuale (sia per il telaio che per l’attrezzatura);
e) l’originale della relazione fonometrica redatta da tecnico abilitato in conformità
delle prescrizioni di cui al successivo art. 10;
f) disegno quotato;
g) valido documento dal quale possano evincersi i dati tecnici del veicolo (MTT,
Tara, Kw motore, etc).
h) perizia giurata del veicolo idoneo al trasporto di rifiuti e/o supporto al
Responsabile Tecnico
I dati di cui ai precedenti commi b), c) e d) possono essere forniti anche su
supporto informatico purché gli stessi siano stampabili ed utilizzabili su personal
computer con sistema operativo WINDOWS e pacchetto OFFICE.
La consegna dei beni e della documentazione deve risultare da apposito
documento di ricevuta firmato dall'incaricato della società Cosmo Spa che li riceve e
deve essere eseguita esclusivamente nei giorni feriali negli orari con lo stesso
concordati.
3.6 - Ritardi nella ultimazione della fornitura
Qualunque causa di ritardo nella ultimazione della fornitura deve essere
tempestivamente comunicata dalla Ditta fornitrice alla Cosmo Spa mediante lettera
raccomandata; tale comunicazione non interrompe comunque i termini, né varrà come
giustificazione del ritardo.
In ogni caso la ditta aggiudicataria si deve impegnare a consegnare entro la
data indicata all’art.3.4, in mancanza dei mezzi di nuova fabbricazione oggetto
del presente capitolato, dei mezzi sostitutivi di età non superiore a 36 mesi, in
ragione di uno contro uno, i quali dovranno essere concordati ed accettati da
Cosmo Spa. Il periodo massimo di utilizzo dei mezzi sostitutivi non dovrà
superare i tre mesi.
3.7 - Penali per ritardata ultimazione della fornitura
Nel caso di ritardi nella ultimazione della fornitura e di mancata consegna di
mezzi sostitutivi, verranno applicate penali in misura giornaliera compresa tra lo 0,3
per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale e comunque
complessivamente non superiore al dieci per cento da determinare in relazione
all’entità della conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora il ritardo
nell’adempimento determina un importo superiore al 10% il responsabile del
procedimento promuove l’avvio delle procedure previste dall’articolo 136 del codice
(risoluzione del contratto) in danno della Ditta inadempiente.
Ai fini della penale, quando la fornitura venisse rifiutata in sede di uno qualsiasi
dei collaudi, ovvero risultasse sprovvista della documentazione occorrente per la sua
utilizzazione, la consegna si intende come non avvenuta.
7
3.8 – Cauzione definitiva
La cauzione definitiva, dovrà essere presentata, così come richiesta dal
Disciplinare di gara.
Tale cauzione dovrà essere presentata in conseguenza dell’ aggiudicazione della
fornitura.
Art. 4 - Revisione prezzi
Non è ammessa la revisione prezzi.
Art. 5 - Garanzia
La ditta aggiudicataria garantisce i beni forniti per almeno un anno sia sul
telaio che sull’attrezzatura. Garanzie di maggior durata saranno valutate in fase di
aggiudicazione.
Art. 6 - Norme per l’assistenza manutentiva e la fornitura di ricambi; cauzioni e
penalità (Nell’eventualità di attivazione di tale servizio)
6.1 - Assistenza manutentiva e fornitura ricambi
La Ditta deve garantire, per ogni mezzo oggetto del presente capitolato, la
manutenzione necessaria al completo ed ottimale funzionamento dei beni forniti, come
specificato nel seguito, a partire dalla data di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali
(che sarà comunicata tempestivamente alla ditta aggiudicataria) di ciascun bene e per
almeno 60 (sessanta) mesi dalla data stessa; la manutenzione sarà compensata con il
canone indicato all’art. 7.2.
Successivamente a tale periodo, la Ditta deve garantire - su richiesta della
Cosmo Spa - la prosecuzione del contratto di manutenzione fino ad un massimo di 3
(tre) anni con le maggiorazioni del canone indicate all’art. 7.2; la Cosmo Spa. si
riserva di richiedere tale prosecuzione anche in maniera frazionata.
Inoltre il contratto di manutenzione si intende cessato di diritto, per la quota
corrispondente e dal mese successivo a quello in cui la Cosmo Spa ne darà
comunicazione formale alla Ditta, in caso di vendita, furto o dichiarazione di messa
fuori uso di tutta o parte della fornitura; verificandosi una di tali ipotesi la Ditta avrà
diritto solamente alla estinzione delle cauzioni o alla loro riduzione
proporzionalmente alla quota residuale della fornitura.
La Ditta si obbliga a consegnare entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della
richiesta, i ricambi richiesti per interventi di riparazione da effettuarsi al termine del
periodo di manutenzione (anni 5 + 3 eventuali).
6.2 - Cauzioni per la manutenzione e la reperibilità dei ricambi
La ditta aggiudicataria dovrà presentare alla data di consegna dei mezzi, in caso
di accettazione del servizio di manutenzione, una Cauzione a garanzia del servizio di
manutenzione, pari al 10% del prezzo offerto per cinque anni della manutenzione
programmata (telaio + attrezzatura) per ogni mezzo, avente validità fino allo scadere
del contratto di manutenzione e contenente le clausole sotto riportate:
8
• " La garanzia sarà valida fino a svincolo da parte di Cosmo Spa.
indipendentemente dall'eventuale indicazione di scadenza ed anche se
la Ditta dovesse rendersi morosa nel pagamento di eventuali
supplementi di premio "
• “Qualora il contraente non facesse fronte agli impegni assunti con la
presente garanzia, il fidejussore si impegna fin d’ora a versare, a
semplice richiesta scritta di Cosmo Spa mediante lettera raccomandata
A.R., entro il termine massimo di 30 gg. dalla stessa, l’importo dovuto al
titolo sopra indicato, senza riserva od eccezione alcuna, restando inteso
che, ai sensi dell’art.1944 C.C., il fidejussore non godrà del beneficio
della preventiva escussione del contraente”.
Le cauzioni dovranno essere presentate dal momento della consegna dei beni.
6.3 - Penali per fornitura di ricambi, mancata esecuzione dei controlli periodici e
fermate di manutenzione
a) Per ogni mancata esecuzione dei controlli prescritti all’art. 15.1, lettera a);
b) in caso di superamento di ciascuno dei limiti fissati all'art. 15.3 per le fermate di
manutenzione
verranno applicate penali in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1
per mille dell’ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non
superiore al dieci per cento da determinare in relazione all’entità della conseguenze
legate all’eventuale ritardo. Qualora il ritardo nell’adempimento determina un importo
superiore al 10% il responsabile del procedimento promuove l’avvio delle procedure
previste dall’articolo 136 del codice (risoluzione del contratto) in danno della Ditta
inadempiente.
Gli importi delle penali di cui sopra sono fra loro cumulabili.
La mancanza o l'attesa dell'arrivo di ricambi non costituiscono in alcun modo
giustificazione di ritardo nella consegna dei beni riparati.
Gli eventuali giorni di ritardo derivanti da cause di forza maggiore costituiscono
oggetto di franchigia agli effetti della determinazione dei termini di consegna e della
eventuale applicazione di penalità.
Gli importi delle penali che dovessero eventualmente applicarsi nei modi sopra
descritti, saranno comunicati alla Ditta con distinta del numero dei giorni di fermo
eccedenti i limiti prescritti (completa dei dati riguardanti le relative commesse di
officina) e trattenuti dagli importi della fattura ammessa al pagamento relativa al
trimestre successivo alla comunicazione.
La Cosmo Spa. si riserva comunque di richiedere il risarcimento dei danni
derivanti dai disservizi o dai maggiori oneri sostenuti per l’esecuzione dei servizi, in
conseguenza di inadempienze della Ditta.
9
Art. 7 - Pagamenti
7.1 - Pagamento dei beni oggetto della fornitura e dell’addestramento
Il fornitore avrà diritto al pagamento del corrispettivo in un’unica soluzione ad
avvenuto collaudo della fornitura.
Il pagamento dei beni forniti sarà effettuato mediante bonifico bancario a 60 g.d.f.f.m.
La ditta aggiudicataria potrà procedere all’emissione della fattura esclusivamente per
la fornitura dei mezzi oggetto del presente capitolato e non per la fornitura temporanea
di mezzi sostitutivi.
Il pagamento avverrà previa verifica della regolarità contributiva.
7.2 - Pagamento del canone di manutenzione (Nell’eventualità di attivazione di
tale servizio)
La manutenzione dei beni forniti sarà compensata, per i primi 60 (sessanta) mesi
a partire dalla data di decorrenza definita all’art. 6.1, con un canone trimestrale del
prezzo di aggiudicazione oltre IVA;
Quando la consegna avviene in modo frazionato, la manutenzione, fino alla data
di ultimazione della fornitura del lotto, si intende compensata con il prezzo della
fornitura.
Le rate - uguali, trimestrali, posticipate - decorreranno dalla data di ultimazione
della consegna.
Per la prosecuzione del contratto di manutenzione, ove richiesta da Cosmo Spa.,
fino ad un massimo di tre anni, saranno riconosciute le seguenti maggiorazioni:
- sesto anno
10 % del canone trimestrale originario
- settimo anno
20 % del canone trimestrale originario
- ottavo anno
30 % del canone trimestrale originario
Il pagamento avverrà previa verifica della regolarità contributiva.
7.3 - Pagamento di ricambi e di interventi a carico di Cosmo Spa.
Verranno pagati a 60 gg. d.f.f.m, previo il benestare degli uffici competenti:
a) i ricambi forniti in vigenza del contratto di manutenzione (nel caso di sua
attivazione), per interventi di riparazione relativi alle esclusioni esplicitamente
indicate al successivo art. 15.2;
b) i ricambi forniti dopo la cessazione del contratto di manutenzione (in tal caso
comunque entro i 10 (dieci) anni dall’ultimazione della fornitura);
c) gli interventi di riparazione commissionati ed eseguiti durante la vigenza del
contratto di manutenzione e relativi alle esclusioni esplicitamente indicate al
successivo art. 15.2.;
d) gli interventi di riparazione commissionati ed eseguiti in assenza di vigenza del
contratto di manutenzione;
Il pagamento avverrà previa verifica della regolarità contributiva.
10
7.4 - Norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
La Ditta affidataria del servizio si impegna a rispettare a pena di nullità del contratto
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 136/2010 e
s.m.i.
A tal fine il pagamento dell’importo della presente fornitura avverrà mediante
bonifico bancario al conto corrente dedicato dell’aggiudicatario i cui estremi
identificativi nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di esso dovranno essere comunicati a Cosmo S.p.A.. in seguito
all’aggiudicazione.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari i bonifici e le fatture relative al presente
contratto dovranno essere completate con gli estremi del codice C.I.G. o CUP qualora
presente, concernente il presente specifico appalto.
In ottemperanza al D.L. 187/2010 è previsto l’obbligo di immediata comunicazione a
Cosmo S.p.A. e alla Prefettura-ufficio territoriale di Governo della Provincia ove ha
sede la stazione appaltante da parte dell’appaltatore, del subappaltatore o del
subcontraente che abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli
obblighi di tracciabilità finanziaria.
E’ prevista altresì in questa sede la risoluzione di diritto del contratto in caso di
mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei
a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Si richiamano in ogni caso le disposizioni in vigore di cui alla L. 136/2010 e D.L.
187/2010.
11
PARTE SECONDA - NORME TECNICHE
Art. 8 - Prescrizioni tecniche generali
Il progetto e la realizzazione costruttiva dei beni oggetto della fornitura devono
essere curati al fine di conseguire livelli di affidabilità il più possibile elevata dei vari
organi, onde ridurre al minimo i guasti, i disservizi, gli interventi, la manutenzione e
rendere i beni pienamente idonei al servizio cui sono destinati.
Rimane nella piena competenza e responsabilità della Ditta fornitrice
l'elaborazione dei calcoli, progetti e disegni di tutte le parti dei beni, ai fini della loro
completa rispondenza alle prescrizioni del presente Capitolato ed idoneità al servizio.
Art. 9 - Relazione Tecnica
Le caratteristiche dei materiali impiegati, le modalità costruttive e le
caratteristiche di funzionamento dei beni devono essere dettagliate in una Relazione
Tecnica descrittiva che la Ditta fornitrice presenterà con la documentazione di gara.
Le caratteristiche illustrate nella Relazione Tecnica costituiscono impegno
contrattuale per la Ditta e potranno essere verificate in qualunque momento, su tutta o
parte della fornitura.
La Ditta offerente potrà elencare nella stessa Relazione Tecnica gli optionals di
possibile montaggio sui beni, aggiuntivi rispetto a quelli specificatamente previsti nel
presente Capitolato, disponibili a richiesta di Cosmo Spa con pagamento aggiuntivo,
precisandone il relativo prezzo scontato.
Da tale relazione devono evincersi tutte le informazioni che la Ditta riterrà
opportuno evidenziare per meglio qualificare l'offerta.
Sono richieste espressamente le seguenti:
• tutte le caratteristiche e la documentazione di cui al successivo art. 10 oggetto di
valutazione da parte della commissione;
• accorgimenti e soluzioni adottate per ridurre il rumore;
• accorgimenti e soluzioni adottate per garantire l’uso in sicurezza;
• programma e contenuto dei corsi di formazione ai sensi del successivo art. 11.2;
• impegno ad effettuare a proprio carico le prestazioni prescritte all’art. 15.1 nel
caso di attivazione di tale servizio;
• volume utile del cassone;
• portata utile effettiva e legale del veicolo allestito.
• Figurino quotato del mezzo
Art. 10 - Caratteristiche ed allestimenti richiesti
AUTOCARRO PER RACCOLTA RIFIUTI MTT NON SUPERIORE A KG 12000
Autocarro per la raccolta e il trasporto r.s.u., marcato CE, completo delle
dotazioni di serie e, in generale, fornito di accessori e dotazioni conformi alle norme
del C.d.S..
Il veicolo deve possedere almeno le caratteristiche e gli allestimenti minimi
12
appresso elencati.
Autotelaio
autocabinato tipo IVECO ML120EL22 o equivalente;
Euro 6;
2 assi;
larghezza non superiore a 2350;
lunghezza non superiore a mm 6.750;
passo non superiore a mm 3.150;
portata utile legale del veicolo attrezzato, in ordine di marcia e con conducente a
bordo, non inferiore a Kg. 3.600 (senza considerare la tolleranza del 5% sulla
MTT non sanzionata dal C.d.S.);
scarico verticale;
sospensioni pneumatiche;
cabina ribaltabile di colore bianco RAL 9010 (o comunque da uniformare a quello
già in adozione al parco macchine Cosmo Spa), con facile accessibilità e dotata
almeno di:
• guida a destra
• cambio manuale
• 3 posti omologati, cinture di sicurezza e poggiatesta per tutti i sedili
• finestrini laterali con cristalli a scorrimento verticale ed azionamento elettrico
• aria condizionata
• contaore di lavoro
• dispositivo lavavetro e tergicristallo
• un estintore di capacità non inferiore a 6 Kg, inserito in apposito alloggiamento
esterno alla cabina di guida
• segnale mobile di pericolo conforme al vigente C.d.S.
• cassetta di pronto soccorso con pacchetto di medicazione minimo come da
allegato 2 al decreto ministeriale 388 del 15/07/2003
doppio lampeggiante a norma del C.d.S. di cui almeno uno sul tetto, del tipo
intermittente con lampada strobo (tipo flash), con interruttore e spia in cabina;
specchietti retrovisori regolabili su entrambi i lati e riscaldati;
luci posteriori di retromarcia e fendinebbia;
avvisatore acustico durante la manovra di retromarcia del veicolo;
paraspruzzi sui parafanghi anteriori e posteriori;
protezioni laterali paraciclisti;
dispositivi atti ad assorbire senza danni eventuali urti in fase di accostamento
contro la sponda dei compattatori della Cosmo Spa.;
idonei posizionamento e protezione dei gruppi ottici posteriori;
Attrezzatura marcata CE
13
Compattatore di capacità utile minima del cassone 10 mc, esclusa la bocca di
carico;
Struttura del cassone a guscio monoscocca con la tramoggia di carico;
tramoggia di carico di almeno 2,00 mc;
Spondina posteriore ribaltabile, idonea per ricevere il conferimento da parte dei
veicoli satelliti, filo di carico per caricamento manuale ad altezza massima 1150
mm da terra;
rapporto di compattazione minimo 6:1;
selettore di cicli che consente il funzionamento nei seguenti modi:
• ciclo continuo
• ciclo discontinuo
• ciclo sincronizzato dal voltacontenitori nella fase di discesa degli stessi
acceleratore automatico del numero di giri
attrezzatura alza-volta bidoni a funzionamento idraulico collocata posteriormente
per svuotare contemporaneamente almeno due contenitori da lt. 40, 120, 240, 360
dotati di attacco a pettine secondo UNI EN-840;
voltacontenitori attacco DIN per contenitori da lt. 1000, 1100, 1700, 2000 con
apricoperchio;
protezioni anticesoiamento sul dispositivo voltacontenitori;
impianto elettrico a tenuta stagna con grado di protezione almeno IP 65;
comandi per la movimentazione del gruppo di sollevamento contenitori con
pulsantiera fissa e pulsantiera mobile a cavo collocati sulla parte posteriore
dell’attrezzatura;
pedane posteriori omologate;
telecamera con monitor da 5 pollici in cabina per visualizzazione posteriore;
possibilità di alloggiare un contenitore da 60 lt con omologazione alla
circolazione su strada;
pannelli retroriflettenti a norma;
assoluta tenuta liquami che sarà verificata durante la prova di carico e scarico
rifiuti organici con la seguente modalità: L’autocarro, una volta caricato fino alla
massima capienza di rifiuto organico oltre 10 lt di acqua, effettuerà un giro presso
la sede di Cosmo spa per rilevarne l’eventuale perdita di liquami. In caso di
perdita liquami la prova verrà interrotta e la ditta esclusa.
Il livello di rumorosità all’interno della cabina di guida ed all’esterno del veicolo
deve essere quanto più possibile contenuto; in ogni caso il livello equivalente di
rumorosità misurato in dB(A)Leq all’interno della cabina deve essere contenuto in
limiti tali da non rendere necessario l’uso di D.P.I per una durata dell’esposizione
dell’operatore pari a 6 ore nelle tipiche condizioni di funzionamento della macchina
durante il turno di lavoro; la relazione fonometrica (cfr. art. 3.5, lettera f) redatta da
tecnico abilitato deve esplicitare la strumentazione utilizzata ed i relativi certificati di
taratura, il luogo e le condizioni del rilievo, ecc.; la stessa, inoltre, deve certificare i
rilevamenti fonometrici, ciascuno di durata pari ad almeno 10 (dieci) minuti, eseguiti
nelle condizioni di lavoro al minimo regime di funzionamento (fase di trasferimento) e
14
durante l’esercizio nelle condizioni più gravose su un esemplare della fornitura.
Infine, ogni veicolo allestito deve essere fornito con:
⇒ 5 copie complete di chiavi (comprese quelle fornite di serie);
⇒ loghi adesivi COSMO; la Ditta, immediatamente dopo il ricevimento dell’ordine
di fornitura, deve richiederne caratteristiche e dimensioni agli uffici della società
(cfr. art. 3.3 – lett.c);
⇒ targhe non asportabili applicate in cabina e sull’attrezzatura, riportanti
sinteticamente le norme d’uso e prescrizioni per la sicurezza; devono essere
adottati adeguati criteri affinché le indicazioni ivi riportate siano durevolmente
leggibili;
⇒ 1 giubbotto ad alta visibilità, marcato CE, conforme al D.M. 30/12/03 ed alla
norma EN 471/94 - classe 2;
⇒ 1 ruota di scorta completa, borsa attrezzi, 2 cunei, martinetto e tappetini;
⇒ 1 manuale di istruzione per l'uso e la manutenzione.
Art. 11 - Addestramento del personale
11.1 - Finalità
Allo scopo di consentire un idoneo addestramento del personale della Cosmo
Spa, ai fini innanzitutto di garantire la sicurezza degli operatori addetti all’impiego dei
beni ed alla loro manutenzione per quanto previsto in capo della Cosmo Spa., nonché
per la corretta attivazione e/o controllo delle operazioni di manutenzione e di
riparazione dei medesimi, la Ditta deve impegnarsi ad effettuare, a proprio carico e
con proprio personale specializzato, appositi corsi di istruzione presso la sede della
Cosmo Spa.
Nell’ambito dei corsi devono essere previste prove pratiche significative di
attività simili a quelle che dovranno essere effettuate nella realtà.
La favorevole conclusione dei corsi, con specifica valutazione dei soggetti
partecipanti, deve essere attestata dalla Ditta e confermata dai Responsabili della
Società; Si deve prevedere la ripetizione del corso stesso a distanza di 7 gg.
11.2 - Documentazione da presentare in sede di gara e organizzazione dei corsi
La relazione tecnica, presentata in sede di offerta dalla Ditta, deve contenere la
esplicitazione dei programmi e dei contenuti e la durata dei corsi e l’impegno a
consegnare anche il materiale formativo (cfr. art. 3.3 lettera a).
11.3 - Fase iniziale
Questa fase, il cui scopo è quello di addestrare il personale utente e la cui
completa effettuazione integra la consegna dei beni e ne costituisce componente
essenziale ai fini del completamento della fornitura, prevede un tempo totale di
formazione pari a n. 3 ore (tre) ripetuto almeno due volte.
11.4 - Fase di completamento
Questa seconda fase ha la finalità di consentire la formazione di personale di
15
nuova assegnazione, nonchè quella di aggiornamento per il personale inizialmente
assegnato.
Essa prevede un tempo totale di formazione pari a n. 2 (due) ore da sviluppare
secondo le esigenze e le richieste aziendali per almeno una volta all’anno per tutto il
periodo di vigenza del contratto di manutenzione.
Art. 12 - Collaudi
12.1 - Collaudi
I collaudi comprenderanno gli esami, le prove e le verifiche in relazione alle
specifiche indicate nel presente Capitolato e nella Relazione Tecnica allegata
all’offerta, salva la facoltà di Cosmo Spa di non eseguirli, di eseguirli in parte od a
campione.
In quanto necessario, i risultati degli esami, prove e verifiche formeranno oggetto
di apposito verbale, compilato in duplice copia e firmato dagli incaricati della Cosmo
Spa e della Ditta.
Gli attrezzi, gli strumenti di misura, le predisposizioni e quant’altro sia
necessario per l'esecuzione delle prove in questione devono essere forniti, per l’uso,
dalla Ditta.
La stessa Ditta deve curare eventuali ripristini e adeguamenti successivi alle
prove stesse.
La Cosmo Spa., inoltre, ha facoltà di richiedere ad Enti di propria fiducia tutte
le analisi e prove su materiali e componenti della fornitura ritenute opportune; le
relative spese sono a carico della Cosmo Spa. salvo esito negativo, nel qual caso
resteranno a carico della Ditta tutte le spese sostenute per le prove aventi esito
negativo e le altre ad esse connesse; in caso di rifiuto della fornitura tutte le spese
sostenute (anche quelle di eventuali prove positive) saranno a carico della Ditta.
12.2 - Collaudo di accettazione
L'accettazione della fornitura è subordinata all'esito favorevole di tale collaudo,
che potrà essere effettuato dagli incaricati della Cosmo Spa., presso la propria sede
all’atto della consegna e per un tempo pari al primo mese di utilizzo dalla data di
iscrizione all’Albo Gestori Ambientali.
Qualora la Cosmo Spa. non provveda ad effettuare il collaudo nei termini
indicati lo stesso si intenderà superato, fermo restando l’obbligo della Ditta di
garantire la rispondenza della fornitura alle specifiche indicate nel presente
Capitolato ed alle caratteristiche descritte nella Relazione Tecnica.
Evidentemente, nel caso di esito sfavorevole del collaudo, la Ditta fornitrice
deve provvedere a propria cura e spese alla rimozione dei difetti contestati ed alla
fornitura di idonei mezzi sostitutivi se quanto riscontrato non è risolvibile nel
termine di due settimane.
16
Art. 13 - Raccomandazioni inerenti la manutenzione (in caso di sua
attivazione contrattuale)
13.1 - Piano di manutenzione programmata
Tale elaborato deve costituire il documento di riferimento per la gestione del
contratto di manutenzione; esso, pertanto, deve essere caratterizzato da chiarezza
espositiva, unicità di interpretazione e coerenza con quanto prescritto ai successivi
artt. 14.1 e 15.1.
Il piano deve essere adeguato alla tipologia dei beni offerti ed all’uso cui sono
destinati e pertanto eventuali palesi deficienze del piano possono essere causa di non
aggiudicazione definitiva.
Nel caso che le cadenze manutentorie relative alle diverse parti che compongono
il bene non possono farsi coincidere, occorre che il piano, seppure composto di
sezioni distinte, venga presentato come unico elaborato, esplicitando le eventuali
correlazioni fra le due parti.
Inoltre, con riferimento agli interventi manutentivi non compresi nel contratto di
manutenzione, devono essere specificate:
a) lista dei ricambi di prima dotazione (suggeriti dalla Ditta in relazione alle
esclusioni di cui al successivo articolo 15.2) e relativo costo;
b) tipi e marche dei liquidi funzionali e lubrificanti da utilizzare;
c) sintetica check list, ai sensi del successivo art. 14.1, riportante esclusivamente
l’elenco e la frequenza dei controlli da eseguirsi sul mezzo da parte del personale
Cosmo Spa (con eventuali rinvii ai manuali d’uso e manutenzione).
13.2 - Documenti per la manutenzione
La Ditta, oltre alla documentazione di cui all’art. 3.5 lettere a), b), c), d) ed e), è
tenuta a fornire chiarimenti, illustrazioni e disegni che si rendessero necessari per il
regolare esercizio, la manutenzione e la riparazione dei beni.
13.3 - Reperimento ricambi
I complessivi o i particolari, o altri componenti intercambiabili, devono essere
facilmente reperibili sul mercato e ne deve essere assicurato l'approvvigionamento, sin
dalla consegna dei beni, per 10 anni a partire dalla data di decorrenza del contratto di
manutenzione.
A tal fine la Ditta fornitrice si impegna a costituire e mantenere nei magazzini
propri un'adeguata scorta di particolari di ricambio originali.
Ciascun ricambio deve essere chiaramente individuabile mediante un proprio
codice di riconoscimento apposto sullo stesso; la Ditta si impegna ad inviare di volta
in volta alla Cosmo Spa. gli eventuali aggiornamenti del catalogo ricambi.
Art. 14 - Manutenzione a carico di Cosmo Spa.
14.1 - Manutenzione ordinaria
I controlli a carico del personale di Cosmo Spa ove siano previsti, devono essere
limitati ad operazioni semplici, di durata massima di pochi minuti e che non
17
abbisognano di specifica competenza o di alcuna attrezzatura; essi, a meno di quelli
relativi alle categorie esplicitamente escluse dal contratto di manutenzione, sono da
intendersi come accessori rispetto alla manutenzione programmata prevista dal
contratto e saranno finalizzati solamente ad attivare la Ditta per le prestazioni di cui al
successivo art. 15 che rimangono totalmente di sua competenza.
14.2 - Manutenzione extra contratto affidata alla Ditta
Gli interventi di cui al successivo art. 15.2, non compresi nell’eventuale canone
di manutenzione, potranno essere affidati alla stessa Ditta e saranno compensati a
fattura ai sensi dell’art. 7.3.
Art. 15 - Manutenzione e prestazioni a carico della Ditta fornitrice
(nell’eventualità di attivazione del relativo contratto)
15.1 - Manutenzione ordinaria
La Ditta riconosce quale "utilizzo normale del veicolo" quello derivante dal tipo
di servizio cui lo stesso è destinato, normalmente “uso gravoso”; indicativamente i
beni verranno giornalmente utilizzati per 12 ore.
Tutti i materiali, la manodopera ed ogni altro costo necessari per le prestazioni di
cui appresso sono compresi nel canone di manutenzione definito all'art. 7.2.
La Ditta deve assicurare l’adempimento di tutte le prescrizioni imposte dalla
vigente normativa per i beni di cui trattasi, mantenendoli nelle condizioni di sicurezza
richieste dalle norme.
La Ditta deve gestire i rifiuti da essa prodotti durante le attività di manutenzione
nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia.
La Ditta assume a proprio carico l’esecuzione delle seguenti prestazioni, da
effettuarsi nell’ambito del territorio del Comune di Casale M.to presso le sedi della
Cosmo Spa., o presso l’officina dalla stessa indicata o su strada:
a) lavori di manutenzione a cadenza programmata, cambi oli e fluidi compresa
fornitura materiali (ricambi di qualsiasi genere, olii, filtri, cartucce, ecc.), secondo
quanto previsto dal piano di manutenzione programmata fornito in sede di gara; la
data di effettuazione di tali operazioni deve essere preventivamente concordata con
Cosmo Spa; in tale occasione deve essere eseguito il lavaggio completo del bene;
b) lavori di manutenzione su guasto, con sostituzione di particolari usurati o rotti in
conseguenza di utilizzo normale dei beni; sono compresi la riverniciatura ove si
mostrasse a nudo la lamiera e, ove necessari per effettuare la riparazione, lavaggio
e trasporto presso la propria officina con riconsegna presso l’autoparco di
appartenenza;
c) tutte le attività ed i costi relativi all’acquisizione di eventuali certificazioni ufficiali
sui beni (es. revisioni periodiche, omologazioni successive, bollini blu, verifiche
periodiche ISPESL ed ASL, ecc.) previste per legge o per regolamenti locali e
secondo le procedure vigenti presso Cosmo Spa. che la Ditta accetta integralmente
insieme al presente capitolato.
18
Quando l’intervento manutentivo è attivato su richiesta della Cosmo Spa., i beni
devono essere sottoposti all’intero ciclo dei controlli previsti e restituiti con la
notazione delle integrazioni e/o ripristini effettuati, come di regola.
15.2 - Esclusioni
Restano esclusi dai costi associati al contratto di manutenzione gli interventi
dovuti a:
a) riparazione e sostituzione di pneumatici;
b) guasti, con sostituzione di particolari rotti o danneggiati, riconducibili a:
• calamità naturali
• dolo o colpa del personale aziendale
• coinvolgimento dei veicoli in incidenti stradali o urti contro ostacoli, durante la
circolazione sia su area pubblica che su area privata;
c) danneggiamenti derivanti da modifiche non autorizzate;
d) adattamenti o modifiche derivanti dalla introduzione di nuove norme di legge.
La Cosmo Spa si riserva di intervenire in proprio, in caso di riparazioni escluse
dal contratto di manutenzione, senza che ciò abbia alcuna refluenza sulla prosecuzione
del contratto stesso.
15.3 - Fermata per manutenzione
Quanto alla fermata per manutenzione, ai fini del computo di eventuali penali,
precisando che nei relativi conteggi saranno compresi anche le domeniche ed i giorni
festivi, dalla data di decorrenza del contratto di manutenzione (definita all’art. 6.1),
restano stabilite le seguenti condizioni, tra loro cumulabili:
a) ciascun mezzo, per tutto il primo quinquennio di vigenza del contratto, non può
essere fermo per più di 20 (venti) giorni solari all’anno; dal sesto anno in poi tale
limite viene elevato a 30 (trenta) giorni all’anno;
b) ciascun mezzo non può essere fermo ogni volta per più di 5 (cinque) giorni solari
consecutivi.
15.4 - Conteggio giorni di penalità
Verranno contabilizzati tutti gli interventi manutentivi con esclusione di quelli
per i quali i beni vengono riconsegnati entro il giorno lavorativo di ricevimento della
richiesta di intervento da parte della Ditta.
Relativamente alle condizioni dell'art. 15.3, lettera a), saranno esclusi dal
computo gli interventi riconosciuti a carico della Cosmo Spa.; a questo proposito si
precisa che, ricevuta la richiesta di intervento, la Ditta è tenuta ad effettuarlo
indipendentemente dal fatto che lo stesso sia o no ricompreso nel canone; tuttavia,
quando la Ditta ritenga che l’intervento rientri fra quelli esclusi, deve contattare il
Responsabile della Cosmo Spa per verificare la causa evidente o presunta del guasto e
conseguentemente definire se l’intervento richiesto sia escluso oppure compreso tra
gli interventi a carico della stessa secondo quanto previsto nel presente capitolato.
La Ditta, qualora l’intervento non rientri tra quelli previsti a suo carico, deve
trasmettere alla Cosmo Spa il preventivo di costo per ricambi, manodopera e
19
quant’altro necessario, comunicando unitamente le proprie ragioni; il preventivo
dovrà essere trasmesso entro i 2 giorni lavorativi successivi alla segnalazione salvo
che sia di complessità e rilevanza tale da richiedere un tempo maggiore per la sua
predisposizione.
Invece, la condizione c) dell’art.15.3 verrà applicata sempre (anche per interventi
che risultassero a carico di Cosmo Spa non compresi nel canone) salvo che
l’intervento manutentorio sia di complessità e rilevanza tecnica tale da prevedere un
maggior periodo di fermo che dovrà essere preventivato ed accettato da Cosmo Spa.
15.5 - Officina di fiducia
L’Officina della Ditta, in un raggio di 100 Km dalla città di Casale M.to (AL),
deve eseguire i lavori di riparazione sui beni su un arco orario giornaliero minimo di
10 ore che va dalle ore 8 alle ore 18 (dal lunedì al venerdì) e di 5 ore dalle ore 8 alle
ore 13 il Sabato.
Non si riconosceranno periodi di chiusura per ferie.
La Ditta, nella documentazione da presentare in sede di gara, deve indicare un
numero telefonico dell’Officina di fiducia, attivo 24 ore su 24, per ricevere i fax e le
comunicazioni da parte di Cosmo Spa
La Ditta, in ogni caso, deve garantire la reperibilità telefonica di un responsabile
dell’Officina di fiducia.
Art. 16 - Norme aggiuntive
16.1 - Subappalto
Se ed in quanto previsto dalla normativa vigente.
PARTE TERZA - AGGIUDICAZIONE
Art. 17 – Aggiudicazione
La gara verrà aggiudicata ai sensi dell’art. 83 D.lgs 163/06 a favore dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi quali il
prezzo, le caratteristiche tecniche dei mezzi, il termine di consegna e l’estensione
della garanzia.
Gli elementi di cui sopra sono, in ordine decrescente di importanza, i seguenti:
A) il prezzo, 50 centesimi
il punteggio, considerando il prezzo totale per la fornitura degli autocarri
(espressamente indicato e riferibile al Lotto specifico) meno quanto offerto per il
veicolo in permuta (espressamente indicato e riferibile al Lotto specifico), è da
assegnare applicando la formula:
(Prezzo più basso / Prezzo a cui assegnare i punti ) x 50
• Il prezzo relativo alla manutenzione full service dovrà essere indicato a
parte in quanto non oggetto di valutazione economica utile per
20
l’aggiudicazione
• Dovrà essere altresì dichiarato a parte lo sconto sul listino ricambi in
vigore, sia per l’attrezzatura che per il telaio, e sulla tariffa fissa di
manodopera che dovrà essere non superiore a Euro 35,00 l’ora, applicabile
per l’intera durata contrattuale.
B) caratteristiche tecniche, 40 centesimi
la Commissione di Gara, attribuirà un punteggio fino ad un massimo di 40 centesimi
sulla base delle caratteristiche tecniche degli autocarri, desumibili dalla
documentazione tecnica allegata all’offerta, e dalla prova pratica richiesta che sarà
effettuata entro 10 giorni dalla comunicazione della Stazione Appaltante.
Il punteggio sarà assegnato sulla base dei seguenti parametri:
- Prova Pratica di Carico e Scarico Rifiuti Organici: 10 centesimi
L’autocarro, precedentemente pesato per rilevarne la tara, sarà caricato da personale
Cosmo spa fino alla massima capienza con rifiuto organico. Sarà successivamente
rilevato il peso lordo e quindi il peso netto. I 10 centesimi saranno assegnati alla ditta
con il peso netto maggiore. Alle altre ditte il punteggio sarà assegnato
proporzionalmente.
- Prova Pratica di Carico e Scarico Rifiuti Solidi Urbani : 10 centesimi
L’autocarro, precedentemente pesato per rilevarne la tara, sarà caricato da personale
Cosmo spa fino alla massima capienza con rifiuto indifferenziato. Sarà
successivamente rilevato il peso lordo e quindi il peso netto. I 10 centesimi saranno
assegnati alla ditta con il peso netto maggiore. Alle altre ditte il punteggio sarà
assegnato proporzionalmente.
- Portata Utile legale: 10 centesimi
I 10 centesimi saranno assegnati alla ditta con la Portata Utile Legale, dichiarata in
fase di gara, maggiore. Alle altre ditte il punteggio sarà assegnato proporzionalmente
- Ingombro veicolo: 5 centesimi
I 5 centesimi saranno assegnati dalla commissione sulla base delle quote del figurino.
Saranno privilegiati gli autocarri con dimensioni ridotte rispetti ai concorrenti e con
la minore altezza di carico
- Impiantistica di bordo e rumorosità: 5 centesimi
I 5 centesimi saranno assegnati dalla commissione sulla base di elementi quali:
rapporto di compattazione (minimo 6:1) 2 pt
descrizione sicurezze presenti in riguardo alla tutela dei lavoratori 2 pt
posizione tubazione di scarico (con privilegio scarico verso l’alto)1 pt
C) tempi di consegna, 5 centesimi (Tempo massimo: 100 gg calendariali dalla
stipula del contratto, pena l’esclusione)
21
la Commissione di Gara attribuirà un punteggio fino ad un massimo di 5 centesimi
sulla base delle condizioni offerte in merito ai tempi di fornitura (si intende con
riferimento allo specifico Lotto):
Il punteggio massimo verrà attribuito al concorrente che dichiarerà nell’offerta il
tempo di fornitura minore, i punteggi saranno attribuiti applicando la formula:
(Tempo di consegna più basso tra gli offerenti / Tempo di consegna offerto a cui
assegnare i punti ) x 5
D) estensione della garanzia di cui all’art 5., 5 centesimi (Garanzia minima: 1
anno sia sul telaio che sull’attrezzatura, pena l’esclusione);
La suddetta dichiarazione dovrà essere inserita nella busta economica.
la Commissione di Gara attribuirà un punteggio fino ad un massimo di 5 centesimi
sulla base delle condizioni offerte in merito all’estensione della garanzia sull’intero
veicolo (telaio + attrezzatura):
Il punteggio massimo verrà attribuito al concorrente che dichiarerà nell’offerta il
tempo massimo di garanzia (telaio + attrezzatura) compreso il minimo richiesto, i
punteggi saranno attribuiti applicando la formula:
( Durata garanzia (telaio + attrezzatura) a cui assegnare i punti / Durata
garanzia massima offerta (telaio + attrezzatura)) x 5
Sarà considerata offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei quattro
elementi di cui sopra, quella a cui sarà attribuito il maggior punteggio totale,
determinato dalla somma dei quattro punteggi parziali.
Nel caso in cui due offerte raggiungano lo stesso punteggio totale, si procederà ad
aggiudicare all’impresa che ha avuto il maggior punteggio relativamente alle
caratteristiche tecniche.
IL DIRETTORE GENERALE
22