COMUNE DI FOGGIA
UFFICIO ELETTORALE
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
C. I. G. n. 5649738748
Art.1
Modalità di esecuzione dei lavori.
La ditta appaltatrice dovrà curare ed eseguire gli adempimenti e i lavori secondo le fasi
previste e le direttive impartite dal competente Servizio Elettorale comunale ed in base alle
modalità stabilite nel presente capitolato.
Art.2
Revisione del materiale elettorale.
La ditta appaltatrice dovrà procedere preliminarmente alla revisione e manutenzione del
materiale elettorale (tabelloni per la propaganda, cabine, tavoli,etc.) prima di effettuare il
trasporto di detto materiale dai depositi comunali di Via S. Severo ed Ente Fiera presso le
postazioni elettorali dislocate nelle diverse zone cittadine prescelte per la propaganda
elettorale. Tale lavoro sarà effettuato nella sede indicata dal competente Servizio Elettorale.
La revisione nello specifico comprende:
a) 450 tabelloni a “V” rovesciata: ripulitura di eventuali manifesti di precedenti
elezioni, taglio delle cerniere poste all’apice per sdoppiamento degli stessi;
b) 450 cabine: pulizia da eventuale ruggine, saldature ove occorrenti ed eventuale
ripristino del piano orizzontale.
Art.3
Predisposizione fori per fissaggio dei tabelloni elettorali.
La ditta appaltatrice dovrà provvedere per ogni postazione ove è previsto il posizionamento
dei tabelloni, alla predisposizione di fori necessari per l’interramento delle bussole,
(comprensivo di tappo per la chiusura degli stessi dopo lo smontaggio) che dovranno essere
fornite e poste in opera dalla stessa ditta per il fissaggio dei tabelloni.
1
Art.4
Trasporto e montaggio dei tabelloni elettorali, nonché lavori di dipintura per
delimitazione degli spazi elettorali con utilizzo di strutture murarie.
La ditta appaltatrice dovrà provvedere, una volta terminato il lavoro di revisione e di
predisposizione dei fori di cui ai precedenti artt. 2 e 3, al trasporto e montaggio dei tabelloni
elettorali nelle zone cittadine prescelte per la propaganda elettorale nonché provvedere alla
delimitazione degli spazi elettorali ricavabili attraverso l’utilizzo di strutture murarie di
proprietà comunale. Le zone prescelte per l’ancoraggio dei tabelloni elettorali sono in
numero presumibile di 20, mentre le zone prescelte per la delimitazione degli spazi elettorali
con utilizzo di strutture murarie di proprietà comunale assommano a numero presumibile di
5. In corso d’opera potrebbero verificarsi variazioni su tale piano di lavoro, che saranno
comunicate tempestivamente alla ditta appaltatrice.
Art.5
Trasporto delle cabine e del materiale presso i seggi elettorali.
La ditta appaltatrice dovrà inoltre provvedere al trasporto delle cabine, dei tavoli, sedie ed
urne occorrenti per le operazioni elettorali. La sistemazione del suddetto materiale presso i
vari seggi, verrà effettuata con la collaborazione del personale della squadra ausiliaria del
Comune.
Art.6
Prescrizioni riguardanti i pannelli sistemati in città.
La ditta appaltatrice dovrà garantire, a sua cura e spese, che i pannelli sistemati in città o in
agro vengano ripristinati, in qualsiasi momento, o a seguito di danni dovuti ad atti vandalici
o a causa di eventi atmosferici nefasti, fino al momento del ritiro degli stessi.
Art.7
Dotazione dell’impresa.
La ditta appaltatrice dovrà avere la completa disponibilità di personale, attrezzature e mezzi
di trasporto adeguati ai lavori da eseguirsi.
Art.8
Operazioni preliminari al montaggio dei seggi.
Ove sia possibile, prima dei giorni consentiti per l’occupazione delle aule si dovrà, previa
autorizzazione del Capo dell’istituto o del Direttore Didattico, provvedere al deposito delle
cabine e di tutto il materiale elettorale nei locali che saranno posti a disposizione senza
2
causare intralcio al normale corso delle lezioni. Tale lavoro dovrà essere eseguito alla fine
dell’orario scolastico.
Art.9
Rimozione pannelli e ripristino spazi.
La ditta appaltatrice provvederà, contemporaneamente alla fine delle consultazioni, alla
rimozione di tutti i pannelli metallici utilizzati nelle operazioni di propaganda elettorale ed
al completo ripristino delle aree nonché alla rimozione dei manifesti affissi sulle strutture
murarie. Detti materiali dovranno essere trasportati ai magazzini comunali.
Art.10
Operazioni riguardanti il trasporto dei plichi elettorali.
La ditta appaltatrice provvederà al ritiro delle schede elettorali dalla tipografia
convenzionata per il successivo deposito presso la Palestra Taralli per la preparazione dei
plichi destinati ai seggi elettorali.
I plichi, una volta confezionati, devono essere trasportati dalla suddetta palestra alle 147
sezioni elettorali.
La ditta appaltatrice provvederà al ritiro delle liste a chiusura dei seggi trasportandole nei
luoghi indicati dal Servizio Elettorale.
Per tali operazioni, la ditta appaltatrice deve porre a disposizione operai in numero
sufficiente presso il centro di raccolta (Palestra Taralli) dalla chiusura delle votazioni fino al
rientro del materiale elettorale di tutte le 147 sezioni.
La ditta appaltatrice deve provvedere al trasporto dei plichi dalla palestra al Tribunale.
Art.11
Ulteriori disposizioni.
La ditta appaltatrice dovrà porre a disposizione degli Uffici Economato ed Elettorale di
questo Comune, alcuni operai ed un mezzo, nel giorno antecedente ed in quello
concomitante le elezioni di che trattasi per eventuali imprevisti che si dovessero presentare
nel corso delle operazioni di voto.
La ditta appaltatrice dovrà inoltre provvedere al trasporto delle schede votate dalla sede
centrale del Tribunale all’archivio elettorale del Tribunale.
Tutti gli operai utilizzati dalla ditta appaltatrice per il servizio elettorale dovranno essere
muniti di adeguati indumenti antinfortunistici.
3
I tempi e le modalità di esecuzione del servizio saranno costantemente verificati e disposti
dal competente Servizio Elettorale.
Art.12
Assicurazioni e contributi
La Ditta Appaltatrice è obbligata, a termini di legge a provvedere alle assicurazioni del
personale ed al versamento dei contributi agli Enti Assicurativi preposti, nonché
all’assicurazione per danni causati a terzi.
Art.13
Penalità
Trattandosi di servizio legato in modo rigido, irreversibile ed indilazionabile ai tempi di
esecuzione stabiliti per legge, per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione di qualsiasi
operazione o lavoro sarà applicata una penale pari ad € 1.500,00.
L’importo relativo alle penali sarà computato in detrazione sulla prima fattura utile da
liquidare; in alternativa si procederà all’incameramento delle somme mediante escussione
della cauzione definitiva.
Art.14
Contenzioso
Per ogni controversia inerente il presente appalto di servizio è competente il Foro di Foggia.
4